Решение от 3 сентября 2019 г. по делу № А70-11252/2019Арбитражный суд Тюменской области (АС Тюменской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 213/2019-94390(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Дело № А70-11252/2019 г. Тюмень 03 сентября 2019 года Судья арбитражного суда Тюменской области Лоскутов В. В., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда Тюменской области по адресу: <...> кабинет 409, дело по иску Публичного акционерного общества «Фортум» К обществу с ограниченной ответственностью «Няганская промышленно- строительная компания» О взыскании неустойки в размере 5 589 244, 62 рублей Руководствуясь статьями 110, 167-171, 181-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд Исковые требования удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Няганская промышленно-строительная компания» в пользу публичного акционерного общества «Фортум» 5 640 190 рублей 62 копейки, в том числе неустойку в размере 5 589 244 рубля 62 копейки и государственную пошлину в размере 50 946 рублей. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через арбитражный суд Тюменской области. Судья Лоскутов В.В. Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.05.2019 7:33:58 Код для входа в режим ограниченного доКстоумпуа :в ыдана Лоскутов Владимир Владимирович Суд:АС Тюменской области (подробнее)Истцы:ПАО "ФОРТУМ" (подробнее)Ответчики:ООО "Няганская промышленно-строительная компания" (подробнее)Судьи дела:Лоскутов В.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
