Резолютивная часть решения от 2 июня 2025 г. по делу № А45-1955/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-1955/2025
г. Новосибирск
03 июня 2025 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи

Гребенюк Д.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Никоненко А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>), г. Новосибирск,

к: 1) обществу с ограниченной ответственностью «Стройсервис»

(ОГРН <***>), <...>) ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» (ОГРН <***>),

г. Белгород,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, временного управляющего

ООО «Стройсервис» ФИО1, о взыскании субсидиарно неустойки по государственному контракту

№ 01512000060230000170001 от 20.02.2023 в размере 1 686 402 рубля 09 копеек,

при участии представителей:

истца - ФИО2, доверенность № 20 от 07.03.2023, паспорт, диплом;

ответчиков - 1) не явился, извещен надлежащим образом, 2) ФИО3, доверенность № 97 от 10.02.2025, паспорт, диплом;

третье лицо - не явился, извещен надлежащим образом,

руководствуясь статьями 110, 148, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Требование к обществу с ограниченной ответственностью «Стройсервис» о взыскании неустойки в размере 1 686 402 рубля 09 копеек оставить без рассмотрения.

Взыскать с ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в пользу государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление капитального строительства» неустойку в размере 1 686 402 рубля 09 копеек.

Взыскать с ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 75 592 рубля.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Д.В. Гребенюк