Решение от 3 сентября 2018 г. по делу № А67-7131/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации


М О Т И В И Р О В А Н Н О Е


Р Е Ш Е Н И Е



г. Томск                                                                                                    Дело № А67-7131/2018

Резолютивная часть решения изготовлена 22.08.2018

Мотивированное решение изготовлено 04.09.2018

Арбитражный суд Томской области в составе судьи С.В. Ворониной,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению областного государственного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ЛадВуд» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании:

3 885,89 руб. пени по государственному контракту № 492 от 04.09.2017,

16 431,56 руб. пени по государственному контракту № 495 от 04.09.2017,

425,34 руб. пени по государственному контракту № 573 от 16.10.2017,

526,28 руб. пени по государственному контракту № 131 от 27.02.2018,

УСТАНОВИЛ:

областное государственное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» обратилось в суд с иском к  обществу с ограниченной ответственностью «ЛадВуд» о взыскании 3 885,89 руб. пени по государственному контракту № 492 от 04.09.2017, 16 431,56 руб. пени по государственному контракту № 495 от 04.09.2017,  425,34 руб. пени по государственному контракту № 573 от 16.10.2017,  526,28 руб. пени по государственному контракту № 131 от 27.02.2018.

В обоснование заявленных требований истец сослался на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по указанным  контрактам.

Исковое заявление принято и возбуждено производство по делу в порядке упрощенного производства.

Отзыв на иск и возражения по существу заявленных требований ответчиком не представлены.

Дело рассмотрено судом по имеющимся доказательствам согласно части 5 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации без вызова сторон.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению частично.

1.                  Как следует из материалов дела, между  истцом и ответчиком заключен государственный контракт на поставку пиломатериала от 04.09.2017 № 492 (далее - контракт № 492).

Как следует из пункта 1.1 Контракта № 492, ответчик обязался поставить истцу пиломатериал в соответствии со спецификацией (далее - товар).

В соответствии с пунктами 3.1, 3.4, 4.4.1 контракта № 492 ответчик должен своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии со спецификацией в срок не позднее 15.09.2017.

Согласно товарной накладной от 21.09.2017 № 218 товар поставлен в полном объёме 27.09.2017 (дата принятия товара).

На основании ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 утверждены Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки   исполнения   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательства, предусмотренного контрактом (далее - Правила). Указанные Правила применяются в отношении закупок, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых направлены после 9 сентября 2017 года (п. 3 постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042). До 10 сентября 2017 года размер неустойки (пени, штрафа) по контрактам определяется в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063.

На основании п. 7.4 контракта № 492  в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет поставщику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства по день фактического исполнения обязательства (включительно), и устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки). Размер ставки определяется по формуле: С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки). Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

В соответствии с п. 2.1 Контракта № 492 цена контракта № 492 (Ц) составляет 126 990 рублей 00 копеек. Срок исполнения Контракта № 492 (ДК) с 04.09.2017 по 15.09.2017 - 12 дней, период просрочки (ДП) с 16.09.2017 по 27.09.2017 - 12 дней. По расчету истца пеня составила  3 885,89 руб.

Истец обратился к ответчику с претензией от 29.09.2017 № 2-10/1202 об уплате неустойки (пени) за просрочку поставки товара, претензия оставлена ответчиком без ответа.

2. Между истцом и ответчиком заключен государственный контракт на поставку изделий из металла от 04.09.2017 № 495 (далее - контракт №  495).

Как следует из пункта 1.1 контракта № 495, ответчик обязался поставить истцу изделия из металла в соответствии со спецификацией (далее - товар).

В соответствии с пунктом 3.1, 3.4, 4.4.1 контракта № 495 ответчик должен своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии со спецификацией, в срок не позднее 15.09.2017.

Согласно товарной накладной от 26.09.2017 № 219 товар поставлен в полном объёме 10.10.2017 (дата принятия товара).

На основании ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 утверждены Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (далее - Правила). Указанные Правила применяются в отношении закупок, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых направлены после 9 сентября 2017 года (п. 3 постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042). До 10 сентября 2017 года размер неустойки (пени, штрафа) по контрактам определяется в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063.

На основании п. 7.4 контракта № 495 в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, в том числе, гарантийного обязательства, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства по день фактического исполнения обязательства (включительно), и устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) х С (где Ц - ценр контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки). Размер ставки определяется по формуле: С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки). Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

В соответствии с п. 2.1 цена контракта № 495 (Ц) составляет 257 750 рублей 00 копеек. Срок исполнения Контракта № 495 (ДК) с 04.09.2017 по 15.09.2017 - 12 дней, период просрочки (ДП) с 16.09.2017 по 10.10.2017 - 25 дней. По расчету истца, пеня составила 16 431,56 руб.

Истец обратился к ответчику с претензией от 16.10.2017 № 2-10/1260 об уплате неустойки (пени) за просрочку поставки товара, претензия оставлена ответчиком без ответа.

3. Между истцом и ответчиком заключен государственный контракт на поставку автомобильных шин от 16.10.2017 № 573 (далее - контракт № 573).

Как следует из пункта 1.1 контракта № 573, ответчик обязался поставить истцу автомобильные шины в соответствии со спецификацией (далее - товар).

В соответствии с пунктом 3.1, 3.4, 4.4.1 контракта № 573 ответчик должен своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии со спецификацией, в срок не позднее 20.10.2017.

На основании товарной накладной от 24.10.2017 № 251 товар поставлен в полном объёме.

На основании п. 7.4 контракта № 573 в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет поставщику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В соответствии с п. 2.1 цена контракта № 573 составляет 375 296  рублей 65 копеек.

Период просрочки по контракту № 573 с 21.10.2017 по 24.10.2017 - 4 дня, частичного исполнения не было. По расчет истца  размер подлежащей взысканию с ответчика пени составляет   425,34 руб.

Истец обратился к ответчику с претензией от 27.10.2017 № 2-10/1321 об уплате неустойки (пени) за просрочку поставки товара, претензия оставлена ответчиком без ответа.

4. Между истцом и ответчиком был заключен государственный контракт на поставку материалов химических производств от 27.02.2018 № 131 (далее - контракт № 131).

Как следует из пункта 1.1 контракта № 131, ответчик обязался поставить истцу материалы химических производств в соответствии со спецификацией (далее - товар).

В соответствии с пунктом 3.1, 3.4, 4.4.1 контракта № 573 ответчик должен своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии со спецификацией, в срок не позднее 16.03.2018.

На основании товарной накладной от 14.03.2018 № 41 товар поставлен в полном объёме 30.03.2018 (дата принятия товара).

На основании пп. 7.1, 7.4, 7.4.1 Контракта № 131 ответственность в виде неустоек (штрафов, пеней) устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства, предусмотренных контрактом № 131, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом № 131, заказчик направляет поставщику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом № 131, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта № 131, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом № 131 и фактически исполненных поставщиком.

В соответствии с п. 2.1 Контракта № 131 цена контракта № 131 составляет 155 550 рублей 00 копеек. Период просрочки по Контракту № 131 с 17.03.2018 по 30.03.2018 - 14 дней, частичного исполнения не было. По расчету истца размер неустойки составил 526 рублей 28 копеек.

Истец обратился к ответчику с претензией от 05.04.2018 № 2-10/376 об уплате неустойки (пени) за просрочку поставки товара, претензия оставлена ответчиком без ответа.

Основываясь на изложенном, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском для взыскания пени за просрочки исполнения обязательств по контрактам.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд исходит из следующего.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями  делового оборота или иными обычно предъявляемыми  требованиями.

Статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом в силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по поставке товара подтвержден материалами дела, ответчиком не оспорен,  доказательств своевременной поставки товара ответчиком в материалы дела не представлено.

В связи с нарушением сроков поставки по контрактам истцом начислена неустойка: 3 885,89 руб. пени по государственному контракту № 492 от 04.09.2017, 16 431,56 руб. пени по государственному контракту № 495 от 04.09.2017,  425,34 руб. пени по государственному контракту № 573 от 16.10.2017,  526,28 руб. пени по государственному контракту № 131 от 27.02.2018.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Так как ответчиком допущена просрочка поставки товара, истец обоснованно предъявил требование об уплате неустойки в сумме 526,28 руб. по государственному контракту № 131 от 27.02.2018. Расчет неустойки судом проверен, признан правильным, ответчиком не оспорен. Таким образом, требование истца о взыскании 526,28 руб. пени по государственному контракту № 131 от 27.02.2018 подлежит удовлетворению.

По государственному контракту № 492 от 04.09.2017 истцом обосновано начислена пеня за период с 16.09.2017 по 27.09.2017. Расчет пени судом проверен и признан неправильным в связи с неправильным применением ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, истцом применена ставка равная 8,5%.

Согласно  п. 7.4 контракта № 495 пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по день фактического исполнения обязательства (включительно), и устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Из содержания Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063, следует, что размер неустойки (пени), подлежащей начислению за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту в соответствии с указанной в них формулой, поставлен в зависимость от ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пеней.

При добровольной уплате поставщиком (исполнителем, подрядчиком) пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, их размер подлежит исчислению по ставке, действующей на дату уплаты пеней, то есть на дату фактического платежа.

Пункт 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ прямого указания на применимую ставку в случае взыскания неустойки в судебном порядке не содержит.

Вместе с тем по смыслу пункта 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, закрепляющей механизм возмещения возникших у кредитора убытков в связи с просрочкой исполнения обязательств, при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда, и с учетом существующей судебной практики (Определение Верховного Суда РФ от 27.01.2017 N 306-ЭС16-19224 по делу N А49-14310/2015, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.10.2017 N Ф09-5080/17 по делу N А50-1335/2017, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14.06.2017 N Ф03-1773/2017 по делу N А37-1625/2016) при расчете пени подлежит применению ставка, действующая на день вынесения решения суда о ее взыскании, что  позволяет обеспечить правовую определенность в отношениях сторон на момент разрешения спора в суде.

При таких обстоятельствах неустойка, подлежащая взысканию в виде твердой денежной суммы, определяется на день вынесения решения судом, исходя из действующей ставки рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации.

С учетом изложенного суд считает необходимым пересчитать начисленную истцом пеню, исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день рассмотрения спора – 7,25 %.

По расчету суда сумма неустойки составила 3314,44 руб. (размер ставки (С) = (0,03 * 7,25 %) * 12 = 0,0261; пеня (П) = (126 990,00 руб. - 0 руб.) * 0,0261 = 3314,44 руб.). С ответчика в пользу истца по государственному контракту № 492 от 04.09.2017 подлежит взысканию неустойка в сумме 3314,44 руб.

По государственному контракту № 495 от 04.09.2017 истцом обосновано начислена пеня за период с 16.09.2017 по 10.10.2017. Расчет пени судом проверен и признан неправильным в связи с неправильным применением ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, истцом применена ставка равная 8,5%.

Суд считает необходимым пересчитать начисленную истцом пеню, исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день рассмотрения спора – 7,25 % по основаниям, изложенным выше.

По расчету суда сумма неустойки составила 14015,16 руб. (К = (25/12) * 100 % = 208,333 %;  размер ставки (С) = (0,03 * 7,25 %) * 25 = 0,054375; пеня (П) = (257 750,00 руб. - 0 руб.) * 0,054375= 14015,16 руб.).

Таким образом, с ответчика в пользу истца по государственному контракту № 495 от 04.09.2017 подлежит взысканию неустойка в сумме 14015,16 руб.

По государственному контракту № 573 от 16.10.2017 истцом обосновано начислена пеня за период с 21.10.2017 по 24.10.2017.

Расчет пени судом проверен и признан неправильным в связи с неправильным применением ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, истцом применена ставка равная 8,5%.

На основании п. 7.4 контракта № 573 пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Основываясь на изложенном, суд считает необходимым пересчитать начисленную истцом пеню, исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день рассмотрения спора – 7,25 % по основаниям, изложенным выше.

По расчету суда сумма неустойки составила 362,79 руб. (1/300*7,25%*4*375 296,65 = 362,79 руб.). С ответчика в пользу истца по государственному контракту № 573 от 16.10.2017  подлежит взысканию неустойка в сумме 362,79 руб.

Таким образом, по государственному контрактам № 492 от 04.09.2017, № 495 от 04.09.2017,  № 573 от 16.10.2017,  № 131 от 27.02.2018 с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в общей сумме 18 218,67 руб.

В удовлетворении остальной части требований суд отказывает.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика по правилам части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛадВуд» в пользу Областного государственного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» 18 218,67 руб. неустойки,  1713 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение пятнадцати дней со дня принятия.


Судья                                                                                                          С.В. Воронина