Резолютивная часть решения от 25 сентября 2024 г. по делу № А65-13712/2024Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское Суть спора: Энергоснабжение - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации Дело № А65-13712/2024 г. Казань 26 сентября 2024 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Осиповой Г.Ф., рассмотрев в судебном заседании дело по иску истца - Акционерного общества "Сетевая компания" , г.Казань (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к ответчику - Обществу с ограниченной ответственностью Управление капитального строительства "КамГэсЭнергоСтрой", <...> (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании 432 635 руб. 35 коп. неустойки, руководствуясь статьями 110, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан, Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Управление капитального строительства "КамГэсЭнергоСтрой", <...> (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), в пользу Акционерного общества "Сетевая компания" , г.Казань (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 71 118 руб. 14 коп. неустойки и 11 653 руб. в возмещение расходов по государственной пошлине. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца. Судья Г.Ф. Осипова Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Истцы:АО "Сетевая компания" в лице филиала Набережночелнинские электрические сети, г.Набережные Челны (подробнее)АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети, г.Казань (подробнее) Ответчики:ООО Управление капитального строительства "Камгэсэнергострой", г. Набережные Челны (подробнее)Судьи дела:Осипова Г.Ф. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
