Резолютивная часть решения от 17 января 2024 г. по делу № А47-4986/2023Арбитражный суд Оренбургской области (АС Оренбургской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг 141/2024-8996(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А47-4986/2023 г. Оренбург 17 января 2024 года Арбитражный суд Оренбургской области в составе председательствующего судьи Дубининой С.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества "Коммунальные электрические сети Оренбургской области "Оренбургкоммунэлектросеть" (г. Оренбург, ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Силикатстройсвязьреконструкция" (г.Оренбург, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки 186 197,75 руб. Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Исковые требования удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Силикатстройсвязьреконструкция" в пользу акционерного общества "Коммунальные электрические сети Оренбургской области "Оренбургкоммунэлектросеть" 186 197 руб. 75 коп. неустойки, а также 6586 руб. расходов по госпошлине. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области. Судья С.А. Дубинина Суд:АС Оренбургской области (подробнее)Истцы:АО "Оренбургкоммунэлектросеть" (подробнее)Ответчики:ООО строительная компания "Силикатстройсвязьреконструкция" (подробнее)Судьи дела:Дубинина С.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
