Резолютивная часть решения от 22 марта 2026 г. АС города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, <...>

http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ)

Именем Российской Федерации

Дело № А40-292133/24-67-2213
18 марта 2026 года
г. Москва
Арбитражный суд в составе:

Судья: В.Г.Джиоев (единолично)

при ведении протокола секретарем с/з А.А. Березкиной,

рассматривает в открытом судебном заседании в зале 10011


по исковому заявлению ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (Г.Москва, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 22.11.2002, ИНН: <***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСЕРВИС" (Г.Санкт-Петербург, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2019, ИНН: <***>)

о взыскании 1 239 660,41 руб.

при участии:

от истца: ФИО1 по дов-ти от 31.10.2025

от ответчика: неявка, извещен


Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Принять отказ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" от иска в части взыскания с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСЕРВИС" неустойки по п.18.4 Договора субподряда от 08.02.2022 № 229 за несвоевременное предоставление исполнительной документации в размере 3 561 437,66 рублей, штрафа в размере 100 000 руб.

Производство по делу № А40-292133/24-67-2213 в указанной части прекратить.


Расторгнуть договор субподряда от 08.02.2022 № 229 на выполнение работ по устройству систем теплоснабжения, отопления, ИТП в Сооружении 1 и наружных тепловых сетей по объекту: «Реконструкция 19 испытательного полигона МО РФ для испытаний береговой составляющей подсистемы управления и связи Министерства обороны Российской Федерации», 1 этап (шифр объекта ЛП 902).

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСЕРВИС" (ИНН: <***>) в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ


СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН: <***>) сумму неотработанного аванса по договору от 08.02.2022 № 229 в размере 1 113 989 (один миллион сто тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять) руб. 65 коп., пени за просрочку выполнения работ за период с 26.06.2022 по 29.11.024 в размере 1 701 510 (один миллион семьсот одна тысяча пятьсот десять) руб. 34 коп., штраф за непредоставление отчета о расходовании авансового платежа в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп., пени за просрочку предоставления исполнительной документации за период с 26.06.2022 по 29.11.2024 в размере 3 561 437 (три миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать семь) руб. 66 коп., задолженность за оказанные генподрядные услуги в размере 125 670 (сто двадцать пять тысяч шестьсот семьдесят) руб. 76 коп.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСЕРВИС" (ИНН: <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 273 078 (двести семьдесят три тысячи семьдесят восемь) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.Г. Джиоев