Резолютивная часть решения от 8 сентября 2024 г. по делу № А70-8588/2024Арбитражный суд Тюменской области (АС Тюменской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Дело № А70-8588/2024 г. Тюмень 09 сентября 2024 года Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Коряковцевой О.В., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ГКУ Тюменской области «Управление капитального строительства» ИНН <***> к ООО «Офис-2000» ИНН <***> о взыскании неустойки в размере 1 800 909,59 руб., руководствуясь ст.167 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Иск удовлетворить. Взыскать с ООО «Офис-2000» ИНН <***> в пользу ГКУ Тюменской области «Управление капитального строительства» ИНН <***> неустойку в размере 1 800 909,59 руб. Взыскать с ООО «Офис-2000» ИНН <***> в доход федерального бюджета 31 009 руб. государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тюменской области. Судья Коряковцева О.В. Код для входа в режим ограниченного доступа: Суд:АС Тюменской области (подробнее)Истцы:Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" (подробнее)Ответчики:ООО "Офис-2000" (подробнее)Судьи дела:Коряковцева О.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
