Резолютивная часть решения от 17 января 2024 г. по делу № А27-15674/2023

Арбитражный суд Кемеровской области (АС Кемеровской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № А27-15674/2023

Р Е Ш Е Н И Е именем Российской Федерации резолютивная часть

17 января 2024г. г. Кемерово

Арбитражный суд Кемеровской области в составе

судьи Переваловой О.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», город Кемерово (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Архитектурно строительная компания», Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании 266105,03 руб. неустойки (с учетом принятого судом ходатайства в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)

Руководствуясь, статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:


удовлетворить иск в части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно строительная компания» (ИНН: <***>) в пользу некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН: <***>) 170142,22 руб. неустойки, 4443 руб. расходов от уплаты государственной пошлины по иску, всего174585,22 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно строительная компания» (ИНН: <***>) в доход федерального бюджета 3879 руб. государственной пошлины по иску.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда

апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья О.И. Перевалова



Суд:

АС Кемеровской области (подробнее)

Истцы:

НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса" (подробнее)

Ответчики:

ООО "АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (подробнее)

Судьи дела:

Перевалова О.И. (судья) (подробнее)