СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 10 марта 2021 г. по делу № А41-44846/2020

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

48_10655261

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-44846/20
10 марта 2021 года
г.Москва

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества «ТЭК Мосэнерго» к обществу с ограниченной ответственностью «Сахалинская мехколонна № 68» о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда от 01.07.2016 № 12/СХГР/16-1115/187,

иску общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская механизированная колонна № 68» к акционерному обществу «Теплоэнергетическая Компания Мосэнерго» о расторжении договора субподряда от 01.07.2016 № 12/СХГР/16-1115/187, взыскании задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Иск акционерного общества «ТЭК Мосэнерго» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская

мехколонна № 68» в пользу акционерного общества «ТЭК Мосэнерго»

неустойку в размере 2234756 рублей, в возмещение расходов по уплате

государственной пошлины 151017 рублей, а всего 2385773 рубля.

В иске в остальной части отказать.

В иске обществу с ограниченной ответственностью «Сахалинская

механизированная колонна № 68» отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный

суд в течение одного месяца со дня принятия.

Судья Е.В. Дубровская