Резолютивная часть решения от 12 октября 2017 г. по делу № А40-136280/2017

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь Р Е Ш Е Н И Я

(в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

именем Российской Федерации

Дело № А40-136280/17-51-1260
12 октября 2017 года
город Москва


Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (ОГРН <***>)

к акционерному обществу «Производственная компания «Инжэнергострой» (ОГРН <***>)

о взыскании по договору строительного подряда № 3747-Р/МКС-13 от 27 сентября 2013 года неустойки в размере 744 481 руб. 66 коп.,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества «Производственная компания «Инжэнергострой» в пользу публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» неустойку по договору строительного подряда № 3747-Р/МКС-13 от 27 сентября 2013 года за период с 01.01.2014 по 15.01.2016 в размере 314 508 руб. 41 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 15 115 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

Судья: О.В. Козленкова