Резолютивная часть решения от 18 июня 2025 г. по делу № А65-7862/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, <...>

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru https://tatarstan.arbitr.ru https://my.arbitr.ru тел. <***>

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-7862/2025
г. Казань
19 июня 2025 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Осиповой

Г.Ф., рассмотрев в судебном заседании дело по иску

истца - Акционерного общества "Сетевая компания", г.Казань, (ОГРН: <***>, ИНН:

<***>)

к ответчику - Обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик

"Замелекесье НЧ", <...> (ОГРН: <***>, ИНН:

<***>)

о взыскании 2 439 794 руб. 25 коп. долга, 2 897 255 руб. 68 коп. неустойки за период с 16.12.2024

по 20.03.2025,

руководствуясь статьями 110, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан,

РЕШИЛ:

Заявление истца - Акционерного общества "Сетевая компания", г.Казань, (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) об отказе от иска в части взыскания 2 439 794 руб. 25 коп. долга принять.

Производство по делу в указанной части прекратить. Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Замелекесье НЧ", <...> (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Акционерного общества "Сетевая компания", г.Казань, (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 579 451 руб. 55 коп. неустойки и 159 494 руб. в возмещение расходов по государственной пошлине.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Замелекесье НЧ", <...> (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета 25 617 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Судья Г.Ф. Осипова