Решение от 25 мая 2023 г. по делу № А78-13486/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

Дело № А78-13486/2022
г.Чита
25 мая 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 18 мая 2023 года Решение изготовлено в полном объёме 25 мая 2023 года

Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи Ю.В. Судаковой

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску, уточненному в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 14» (ОГРН <***>, ИНН <***>) суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 361 875,14 руб., расходов по уплате государственной пошлины,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2- представитель по доверенности от 17.10.2022, диплом о высшем образовании по специальности «Юриспруденция», ФИО3- представитель по доверенности от 17.10.2022;

от ответчика: ФИО4- представитель по доверенности № 11 от 28.11.2022, диплом о высшем образовании по специальности «Юриспруденция».

В судебном заседании суд установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания» (далее- истец, ООО «Строительная компания») обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее-АПК РФ), к Публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 14» (далее-ответчик, ПАО «ТГК-14») суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 361 875,14 руб., расходов по уплате государственной пошлины.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, представил суду ходатайство № 2 об уточнении исковых требований, в соответствии с которым истец просит: взыскать суммы в размере 8 132 726,26 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 359 730,32 руб. с последующим начислением с 05.05.2023, расходы по уплате государственной пошлины, обязать


ответчика в течение 10 дней с момента вступления в силу судебного акта по настоящему делу принять товар: лоток Л16Д-8 в количестве 12 шт., опорные подушки ОП-8 в количестве 10 шт.

Представитель истца представил суду для приобщения к материалам дела копии спецификаций.

04 мая 2023 года в суд через сервис «Мой арбитр» от ответчика поступили письменные дополнения к отзыву с приложенными документами.

Названные документы приобщены к материалам дела, уточнённые исковые требования приняты судом к рассмотрению.

В судебном заседании представитель ответчика иск не признал.

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв с 04 мая 223 года по 11 мая 2023 года, о чем было сделано публичное объявление путем размещения соответствующей информации на официальном сайте арбитражного суда.

11 мая 2023 года в суд через сервис «Мой арбитр» от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, в соответствии с которым истец просит: взыскать сумму в размере 199 324,78 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 361 627,47 руб. с последующим начислением с 11.05.2023, расходы по уплате государственной пошлины, с приложением поименованных документов.

Названные документы приобщены к материалам дела, уточнённые исковые требования приняты судом к рассмотрению.

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв с 11 мая 223 года по 18 мая 2023 года, о чем было сделано публичное объявление путем размещения соответствующей информации на официальном сайте арбитражного суда.

В судебном заседании представитель истца представил суду ходатайство об уточнении исковых требований, в соответствии с которым истец просит: взыскать сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 361 875,14 руб., расходы по уплате государственной пошлины.

Названные документы приобщены к материалам дела, уточнённые исковые требования приняты судом к рассмотрению.

Рассмотрев материалы дела, в том числе дополнительно поступившие документы, заслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, суд установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером <***>.

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером <***>.

Между истцом (поставщик) и ответчиком (покупатель) заключен договору поставки (далее-договор) № Ч-1137-18 от 22 марта 2018 года (т.1, л.д.37-42), по условиям которого поставщик принимает на себя обязательство поставить покупателю, а покупатель принять и оплатить на условиях, оговоренных настоящим договором товарно-материальные ценности (далее-ТМЦ) в соответствии с наименованием, технической характеристикой, качеством, количеством, в сроки и по цене, указанными в согласованных полномочными представителями обеих сторон спецификациях, которые прилагаются к настоящему договору и являются неотъемлемой частью.

Договор заключен по результатам запроса предложений среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме.

В соответствии с пунктом 2.1 Договора основание для поставки ТМЦ является спецификация к настоящему договору, подписанная полномочными представителями обеих сторон и скрепленная печатями.


Поставщик обязан произвести поставку ТМЦ в адрес Покупателя в сроки и в соответствии с наименованием, характеристикой, качеством и по цене, согласно спецификации к настоящему договору (п.3.1.1 Договора).

Покупатель обязан произвести приемку ТМЦ по количестве и качестве на своем складе в порядке и сроки, установленные Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количестве и по качеству утверждёнными постановлениями Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и от 25 апреля 1966 г. № П-7 соответственно, в части, не противоречащей гражданскому законодательству (в случае возникновения отклонений по качестве и/или количеству претензии предъявляются поставщику). О выявленных несоответствиях и недопоставках ТМЦ стороны незамедлительно извещают друг друга, в том числе по факсимильной связи с направлением оригинала по почте. При установленной недостаче ТМЦ акт на недостачу составляется с соблюдением правил, установленных Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству. Приемка ТМЦ осуществляется путем подписания сторонами акта приема-передачи ТМЦ (п.3.2.1 Договора).

Покупатель обязан оплатить ТМЦ в размере и в порядке, предусмотренном настоящим договором, в том числе транспортные расходы (п.3.2.3 Договора).

Сумма настоящего договора складывается из сумм, подписанных полномочными представителями обеих сторон спецификаций к настоящему договору (п.4.1 Договора).

Покупатель производит оплату за поставляемые ТМЦ в порядке, согласованном сторонами в подписываемых спецификациях. В случае, если в спецификации отсутствует указание срока, в течение которого Покупатель обязан оплатить стоимость поставленных ТМЦ Покупатель производит оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения ТМЦ на основании выставленного Поставщиком счёта (счёта-фактуры), но ранее срока передачи документов согласно п.3.1.4, п.3.1.5 договора (п.4.4 Договора).

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (п.5.1 Договора).

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 2018 года, а в части исполнения обязательств- до полного исполнения обязательств Сторонами. В случае если ни одна из сторон не менее, чем за 10 дней до даты окончания срока действия договора не заявит о его расторжении, договор автоматически считает продленным на каждый последующий календарный год (п.7.1 Договора).

Все споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора решаются сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор передается на разрешение в Арбитражный суд Забайкальского края. До обращения в Арбитражный суд для решения спора между сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) дней со дня получения претензии (п.8.5 Договора).

Вместе с тем, по заявочной кампании «Инвестиционная деятельность» для выполнения работ на объекте «Реконструкция теплосети (ТЭЦ-1 КСК- город Чита) с Ду800 на Ду1000 от Н2-11’ до Н2-13 в районе ул. Ивановской»- согласованная ответчиком спецификация была не направлена. При этом, со стороны истца все принятые на себя обязательства по изготовлению продукции выполнены в установленные сроки.

23 августа 2022 года истец вручил ответчику письмо (претензию) № 40 от 19 августа 2022 года, в котором ООО «Строительная компания» просило в десятидневный срок выполнить свои гарантийные обязательства по заключению спецификации и отгрузки ЖБИ, а также оплатить неустойку.


18 октября 2022 года истец обратился к ответчику с претензией № 80 от 18 октября

2022 года, в которой ООО «Строительная компания» просило в десятидневный срок

выполнить свои гарантийные обязательства по подписанию спецификации и принятию

ЖБИ на сумму 8 236 191,82 руб., а также оплатить задолженность за произведенные и

готовые к поставке ЖБИ в сумме 8 236 191,82 руб. Вышеуказанные претензии оставлены ответчиком без удовлетворения.

Вышеназванные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд

с соответствующим исковым требованием. В процессе рассмотрения дела сторонами подписаны следующие спецификации: - № 94 от 22 февраля 2023 года на сумму 75 247,68 руб.; - № 95 от 22 февраля 2023 года на сумму 28 217,88 руб.; - № 96 от 22 февраля 2023 года на сумму 9 405,96 руб.; - № 97 от 27 февраля 2023 года на сумму 7 933 401,48 руб.; - № 98 от 03 марта 2023 года на сумму 189 918,14 руб. Всего на сумму: 8 236 191,82 руб.

Согласно вышеуказанным спецификациям оплата производится в течение 7 (семи)

рабочих дней с момента получения ТМЦ на склад Грузополучателя, на основании

выставленной Поставщиком счёт-фактуры или УПД (универсального передаточного

документа).

Товар был поставлен покупателю и получен им по следующим универсальным

передаточным документам:

- № 6 от 28 февраля 2023 года на сумму 7 933 401,48 руб. (получен 28.02.2023); - № 7 от 28 февраля 2023 года на сумму 75 247,68 руб. (получен 01.03.2023);

- № 8 от 28 февраля 2023 года на сумму 28 217,88 руб. (получен 01.03.2023); - № 9 от 28 февраля 2023 года на сумму 9 405,96 руб. (получен 01.03.2023);

№ 17 от 03 марта 2023 года на сумму 189 918,82 руб. (получен 03.03.2023).

Ответчик произвел оплату полученного ТМЦ в полном объеме по следующим

платежным поручениям: - № 7871 от 31 марта 2023 года на сумму 75 247,68 руб.; - № 7872 от 31 марта 2023 года на сумму 28 217,88 руб.; - № 12168 от 16 мая 2023 года на сумму 189 918,82 руб.; - № 5254 от 05 мая 2023 года на сумму 7 933 401,48 руб.; - № 12400 от 18 мая 2023 года на сумму 9 405,96 руб.

Таким образом, на дату принятия резолютивной части решения требования истца в

части обязания принять товар и оплатить его исполнены ответчиком в полном объеме.

Согласно уточненному требованию истец просит взыскать с ответчика проценты за

пользование чужими денежными средствами за просрочку оплаты поставленного товара в

размере 361 875,14 руб.

Характер спорных правоотношений сторон свидетельствуют о возникновении

между сторонами обязательственных отношений по поставке товара, регулируемых

нормами параграфов 1, 3 главы 30 ГК РФ и общими положениями об обязательствах.

Учитывая установленные обстоятельства и оценив представленные в материалы

дела доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, суд приходит к выводу об

удовлетворении исковых требований в части.

В соответствии с п.1 ст.8 Гражданского Кодекса РФ (далее - ГК РФ) гражданские

права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными

правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не

предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла

гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В

соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных

сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не

предусмотренных законом, но не противоречащих ему.


В силу статьи 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли- продажи (пункт 1 статьи 456 ГК РФ).

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно п.1 ст.516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

В соответствии с п.1 ст.509 ГК РФ поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

В соответствии с ч.ч. 1-3 статьи 513 ГК РФ покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки. Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота. Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

В соответствии с ч. 4 ст. 514 ГК РФ в случаях, когда покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не принимает товар от поставщика или отказывается от его принятия, поставщик вправе потребовать от покупателя оплаты товара.

В соответствии со ст.309 обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Как указывалось ранее, между истцом (поставщик) и ответчиком (покупатель) заключен договору поставки (далее-договор) № Ч-1137-18 от 22 марта 2018 года (т.1, л.д.37-42), по условиям которого поставщик принимает на себя обязательство поставить покупателю, а покупатель принять и оплатить на условиях, оговоренных настоящим договором товарно-материальные ценности (далее-ТМЦ) в соответствии с наименованием, технической характеристикой, качеством, количеством, в сроки и по цене, указанными в согласованных полномочными представителями обеих сторон спецификациях, которые прилагаются к настоящему договору и являются неотъемлемой частью.

Договор заключен по результатам запроса предложений среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме.


В соответствии с пунктом 2.1 Договора основание для поставки ТМЦ является спецификация к настоящему договору, подписанная полномочными представителями обеих сторон и скрепленная печатями.

Поставщик обязан произвести поставку ТМЦ в адрес Покупателя в сроки и в соответствии с наименованием, характеристикой, качеством и по цене, согласно спецификации к настоящему договору (п.3.1.1 Договора).

Покупатель обязан произвести приемку ТМЦ по количестве и качестве на своем складе в порядке и сроки, установленные Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количестве и по качеству утверждёнными постановлениями Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и от 25 апреля 1966 г. № П-7 соответственно, в части, не противоречащей гражданскому законодательству (в случае возникновения отклонений по качестве и/или количеству претензии предъявляются поставщику). О выявленных несоответствиях и недопоставках ТМЦ стороны незамедлительно извещают друг друга, в том числе по факсимильной связи с направлением оригинала по почте. При установленной недостаче ТМЦ акт на недостачу составляется с соблюдением правил, установленных Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству. Приемка ТМЦ осуществляется путем подписания сторонами акта приема-передачи ТМЦ (п.3.2.1 Договора).

Покупатель обязан оплатить ТМЦ в размере и в порядке, предусмотренном настоящим договором, в том числе транспортные расходы (п.3.2.3 Договора).

Сумма настоящего договора складывается из сумм, подписанных полномочными представителями обеих сторон спецификаций к настоящему договору (п.4.1 Договора).

Покупатель производит оплату за поставляемые ТМЦ в порядке, согласованном сторонами в подписываемых спецификациях. В случае, если в спецификации отсутствует указание срока, в течение которого Покупатель обязан оплатить стоимость поставленных ТМЦ Покупатель производит оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения ТМЦ на основании выставленного Поставщиком счёта (счёта-фактуры), но ранее срока передачи документов согласно п.3.1.4, п.3.1.5 договора (п.4.4 Договора).

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (п.5.1 Договора).

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 2018 года, а в части исполнения обязательств- до полного исполнения обязательств Сторонами. В случае если ни одна из сторон не менее, чем за 10 дней до даты окончания срока действия договора не заявит о его расторжении, договор автоматически считает продленным на каждый последующий календарный год (п.7.1 Договора).

Все споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора решаются сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор передается на разрешение в Арбитражный суд Забайкальского края. До обращения в Арбитражный суд для решения спора между сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) дней со дня получения претензии (п.8.5 Договора).

Вместе с тем, по заявочной кампании «Инвестиционная деятельность» для выполнения работ на объекте «Реконструкция теплосети (ТЭЦ-1 КСК- город Чита) с Ду800 на Ду1000 от Н2-11’ до Н2-13 в районе ул. Ивановской»- согласованная ответчиком спецификация была не направлена. При этом, со стороны истца все принятые на себя обязательства по изготовлению продукции выполнены в установленные сроки.

23 августа 2022 года истец вручил ответчику письмо (претензию) № 40 от 19 августа 2022 года, в котором ООО «Строительная компания» просило в десятидневный


срок выполнить свои гарантийные обязательства по заключению спецификации и

отгрузки ЖБИ, а также оплатить неустойку.

18 октября 2022 года истец обратился к ответчику с претензией № 80 от 18 октября

2022 года, в которой ООО «Строительная компания» просило в десятидневный срок

выполнить свои гарантийные обязательства по подписанию спецификации и принятию

ЖБИ на сумму 8 236 191,82 руб., а также оплатить задолженность за произведенные и

готовые к поставке ЖБИ в сумме 8 236 191,82 руб. Вышеуказанные претензии оставлены ответчиком без удовлетворения.

Вышеназванные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд

с соответствующим исковым требованием. В процессе рассмотрения дела сторонами подписаны следующие спецификации:

- № 94 от 22 февраля 2023 года на сумму 75 247,68 руб.; - № 95 от 22 февраля 2023 года на сумму 28 217,88 руб.; - № 96 от 22 февраля 2023 года на сумму 9 405,96 руб.;

- № 97 от 27 февраля 2023 года на сумму 7 933 401,48 руб.; - № 98 от 03 марта 2023 года на сумму 189 918,14 руб. Всего на сумму: 8 236 191,82 руб.

Согласно вышеуказанным спецификациям оплата производится в течение 7 (семи)

рабочих дней с момента получения ТМЦ на склад Грузополучателя, на основании

выставленной Поставщиком счёт-фактуры или УПД (универсального передаточного

документа).

Товар был поставлен покупателю и получен им по следующим универсальным

передаточным документам: - № 6 от 28 февраля 2023 года на сумму 7 933 401,48 руб. (получен 28.02.2023);

- № 7 от 28 февраля 2023 года на сумму 75 247,68 руб. (получен 01.03.2023); - № 8 от 28 февраля 2023 года на сумму 28 217,88 руб. (получен 01.03.2023); - № 9 от 28 февраля 2023 года на сумму 9 405,96 руб. (получен 01.03.2023);

№ 17 от 03 марта 2023 года на сумму 189 918,82 руб. (получен 03.03.2023).

Ответчик произвел оплату полученного ТМЦ в полном объеме по следующим

платежным поручениям:

- № 7871 от 31 марта 2023 года на сумму 75 247,68 руб.; - № 7872 от 31 марта 2023 года на сумму 28 217,88 руб.; - № 12168 от 16 мая 2023 года на сумму 189 918,82 руб.; - № 5254 от 05 мая 2023 года на сумму 7 933 401,48 руб.; - № 12400 от 18 мая 2023 года на сумму 9 405,96 руб.

Таким образом, на дату принятия резолютивной части решения требования истца в

части обязания принять товар и оплатить его исполнены ответчиком в полном объеме.

Согласно уточненному требованию истец просит взыскать с ответчика проценты за

пользование чужими денежными средствами за просрочку оплаты поставленного товара в

размере 361 875,14 руб.

Истец производит начисление процентов за пользование чужими денежными

средствами за период с 14.10.2022 по 17.05.2023.

В своем ходатайстве № 3 об уменьшении размера исковых требований истец

указывает, что ответчик был обязан получить всю продукцию до 01 июля 2022 года и

оплатить ее в срок до 15 июля 2023 года, а исключительно в части спорной продукции- получить ее в срок до 01 апреля 2022 года и оплатить в срок до 15 мая 2022 года.

Вместе с тем, данный довод отклоняется судом, ввиду отсутствия на 2022 года

подписанной между сторонами спецификации на спорный товар по настоящему делу на

общую сумму 8 236 191,82 руб. Согласно пункту 2.1 основание для поставки ТМЦ

является спецификация к настоящему договору, подписанная полномочными

представителями обеих сторон и скрепленная печатями. Спецификации на спорный товар

были подписаны сторонами в феврале-марте 2023 года. Также согласно пункту 4.4


покупатель производит оплату за поставляемые ТМЦ в порядке, согласованном сторонами в подписываемых спецификациях. В случае, если в спецификации отсутствует указание срока, в течение которого Покупатель обязан оплатить стоимость поставленных ТМЦ Покупатель производит оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения ТМЦ на основании выставленного Поставщиком счёта (счёта-фактуры), но ранее срока передачи документов согласно п.3.1.4, п.3.1.5 договора. Вместе с тем, в подписанных спецификациях стороны согласовали срок оплаты- 7 рабочих дней. В договоре не указана конкретная дата оплаты за поставляемый товар. Таким образом, довод истца об обязанности ответчика по оплате товара до 15 мая 2022 года и до 15 июля 2022 года отклоняется судом.

Сторонами в договоре поставки согласовано, что основание для поставки является подписанная спецификация. Согласно пункту 2.3 договора подписание сторонами спецификаций к настоящему договору производится в следующем порядке. В течение срока действия настоящего договора покупатель составляет на имя поставщика заявку с перечислением наименования, ассортимента и количества необходимых ТМЦ и отсылает ее в адрес поставщика, в том числе по факсимильной связи с направлением оригинала по почте. Поставщик в течение пяти дней со дня получения должен согласовать заявку, подготовить на ее основании спецификацию, подписать и выслать указанную спецификацию в адрес покупателя, в том числе по факсимильной связи с направлением оригинала по почте. Факсимильные экземпляры спецификаций имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Все спецификации нумеруются Покупателем в хронологическом порядке с указанием даты оформления и являются неотъемлемой частью настоящего договора. В случае неполучения покупателем спецификации от поставщика в установленный настоящим пунктом срок, предложение, изложенное в заявке, утрачивает силу.

Вместе с тем, в материалы дела истец не представил доказательства направления спецификации в адрес ответчика в указанные в пункте 2.3 договора сроки. В материалах дела содержатся письма истца ответчику с требованием подписать спецификацию и принять товар. Вместе с тем, в приложениях к настоящим письмам спецификация не значится. Иных доказательств направления спецификации ответчику в материалах дела не имеется.

Также на 2022 год договор не прекращал своего действия. Согласно пункту 7.1 договора настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 2018 года, а в части исполнения обязательств- до полного исполнения обязательств Сторонами. В случае если ни одна из сторон не менее, чем за 10 дней до даты окончания срока действия договора не заявит о его расторжении, договор автоматически считает продленным на каждый последующий календарный год. Доказательства намерения сторон о расторжении договора в 2022 году в материалы дела не представлены. Договор считается действующим, таким образом, спецификации, подписанные в феврале-марте 2023 года, согласованы в период действия договора поставки.

Согласно ч.1 ст.421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Согласно абз.1 ст.431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

В договоре поставки четко указано, что основанием для поставки является подписанная обеими сторонами спецификация. Спецификации подписаны в феврале- марте 2023 года с условием оплаты в течении 7 рабочих дней.

Ввиду вышеизложенного проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации должны


начисляться в период с 11 марта 2023 года по 17 мая 2023 года (с учетом произведенных оплат) и составлять 94 216,27 руб. Расчет суда:

Сумма

Период



Оплата


Формула

Проценты



с

по

дни

сумма

дата



7 933 401,48

11.03.2023

13.03.2023

3

0

-

7933401,48х3х7,5%/365

4 890,45


8 046 273

14.03.2023

15.03.2023

2

0

-

8046273х2х7,5%/365

3 306,69


8 236 191,82

16.03.2023

31.03.2023

16

0

-

8236191,82х16х7,5%/365

27 077,89


8 132 726,26

01.04.2023

05.05.2023

35

103 465,56

31.03.23

8132726,26х35х7,5%/365

58 488,78


199 324,78

06.05.2023

16.05.2023

11

7933401,48

05.05.23

199324,78х11х7,5%/365

450,53


9 405,96

17.05.2023

17.05.2023

1

189 918,82

16.05.23

9405,96х1х7,5%/365

1,93


Проценты: 94 216,27 руб.



Таким образом, требования истца подлежат удовлетворению частично, за период с 11.03.2023 по 17.05.2023 в размере 94 216,27 руб.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом с ответчика подлежит взысканию расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 2 666 руб. пропорционально размеру удовлетворенных требований (26,04%).

С учетом уточненных требований и образовавшейся переплаты уплаченной государственной пошлины, на основании статьи 110, пункта 3 части 7 статьи 141 АПК РФ, на основании стать 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, истцу подлежит возврату из федерального бюджета государственная пошлина в размере 60 256 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) проценты за пользование чужими денежными средствами по Договору поставки № Ч-1137-18 от 22 марта 2018 года за период с 11 марта 2023 года по 17 мая 2023 года в размере 94 216,27 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 666 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 60 256 руб., уплаченную платежным поручением № 1149 от 09.11.2022.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.

Судья Ю.В. Судакова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 18.01.2023 4:27:00

Кому выдана Судакова Юлия Владимировна