СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 3 июня 2020 г. по делу № А40-314902/2019

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109550_25630320

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ)

Именем Российской Федерации

Дело № А40-314902/19-134-2234
03 июня 2020 г.
г. Москва

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ РОСГРАНИЦЫ" (107078, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА САДОВАЯ-СПАССКАЯ, 18, СТР.1, , ОГРН: <***>, Дата регистрации 19.03.2009, ИНН: <***>)

к ответчику АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ТЕХНОСЕРВЪ А/С" (127486, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ КОРОВИНСКОЕ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ 201, ОГРН: <***>, Дата регистрации до 1 июля 2002 года 18.04.2002, ИНН: <***>)

о взыскании неустойки по государственному контракту от 14.12.2015 г. шифр 01-01/0054/В при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, (паспорт, доверенность № 365 от 10.12.2019 г., диплом).

от ответчика: ФИО3 (паспорт, доверенность № 3014 от 03.04.2020 г., диплом)

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Акционерного общества "Техносервъ А/С" в пользу Федерального

государственного казенного учреждения "Дирекция по строительству и эксплуатации

объектов Росграницы" неустойку в размере 10 000 000 руб., а также расходы по

госпошлине в размере 23 000 руб. В остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд

в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья: Е.В. Титова