Решение от 22 апреля 2025 г. по делу № А70-4051/2025

12/2025-68064(1)


Ленина д.74, <...>,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Арбитражный суд Тюменской области


РЕШЕНИЕ

Дело № А70-4051/2025
г. Тюмень
23 апреля 2025 года
Судья арбитражного суда Тюменской области Лоскутов В.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства в помещении арбитражного суда Тюменской области по адресу: <...> кабинет 715, дело по иску

Администрации Омутинского муниципального района Тюменской области

К обществу с ограниченной ответственностью «Газовик» О взыскании пени в размере 61 850, 34 рублей

установил:

Заявлен иск о взыскании пени (л.д. 3-5).

Дело рассматривается в порядке упрощенного производства, на что было указано в определении о принятии искового заявления от 06 марта 2025 года (л.д. 1), о чем стороны извещены надлежащим образом в соответствии со статьями 121 и 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, от истца поступили пояснения и ходатайство об уменьшении исковых требований до 59 855, 17 рублей.

Исследовав материалы дела, Суд находит исковые требования не подлежащими удовлетворению, по следующим основаниям.

21 мая 2019 года истец (заказчик) и ответчик (подрядчик) заключили муниципальный контракт № 0167300024118000028, в соответствии с которым ответчик обязался выполнить в соответствии с техническим заданием (согласно приложению № 1 к контракту) и технических характеристик товаров (материалов), используемых при выполнении работ (согласно приложению № 2) подрядные работы, включающие строительно-монтажные работы, комплектацию материалами и оборудованием, по ремонту водопровода от распределительного колодца до ул. Ю-Заречная, по ул. Ю-Заречная до дома № 40, далее по ул. Космонавтов д. № 5 до д. № 10 в селе Омутинское общей стоимостью 2 280 196 рублей, а истец обязался создать ответчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и произвести оплату принятых работ в соответствии с условиями контракта (л.д. 8-20).

На основании пункта 3.1. муниципального контракта, ответчик выполняет работы, предусмотренные разделом первым контракта, в следующие сроки: начало производства работ – с момента заключения контракта; окончание работ – 01 сентября 2018 года.

В соответствии со статьей 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядные строительные работы (статья 740), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно подписанному сторонами без замечаний акту о приемке выполненных работ № 1 от 14 декабря 2018 года, ответчиком были выполнены работы на сумму 2 280 196, 95 рублей (л.д. 21-25), то есть работы ответчиком выполнены с просрочкой.

Платежным поручением № 20098 от 24 декабря 2018 года истец перечислил ответчику 2 280 196, 95 рублей (л.д. 26).

Как указано в пункте 8.8. муниципального контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения ответчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных ответчиком.

На основании этого пункта контракта, за период с 02 сентября 2018 года по 14 декабря 2018 года истцом начислена неустойка в размере 59 855, 17 рублей согласно представленному расчету (л.д. 27), которая ответчиком в претензионном порядке не оплачена (л.д. 28-42).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2018 года № 783 утверждены «Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» (далее – Правила).

Пунктом 2 Правил установлено, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым: а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами; б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; в) в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем); г) обязательства не были исполнены в полном объеме по причине возникновения при исполнении контракта не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с мобилизацией в Российской Федерации, введением политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (далее - санкции), и (или) с введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными)

учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (далее - меры ограничительного характера).

Согласно подпункту «а» пункта 3 Правил, списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в следующих случае и порядке: а) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «в» - «д» настоящего пункта.

Согласно правовой позиции, отраженной в пункте 40 «Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28 июня 2017 года), списание, рассрочка начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта при определенных условиях является именно обязанностью государственного (муниципального) заказчика, поскольку данные действия призваны быть одной из мер поддержки исполнителей по государственным (муниципальным) контрактам. В связи с этим суд, рассматривая иск заказчика о взыскании с поставщика (подрядчика, исполнителя) указанных штрафных санкций, обязан проверить соблюдение истцом требований приведенного законодательства.

Суд считает, что ответчик имеет право на списание удержанных истцом неустойки в размере 59 285, 12 рублей на основании вышеуказанных Правил, так как обязательства по контракту ответчиком исполнены в полном объеме, при этом размер начисленных пени не превышает 5 % от цены контракта (2 280 196 рублей х 5 % = 114 109, 80 рублей), в связи с чем отказывает в удовлетворении заявленных требований.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 181-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объеме, в Восьмой арбитражный апелляционный суд, путем подачи жалобы через Арбитражный суд Тюменской области.

Судья Лоскутов В.В.