Резолютивная часть решения от 22 января 2020 г. по делу № А40-277168/2019

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



910_24583961

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-277168/19-27-2197
г. Москва
22 января 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕРНИСАЖ В ИЗМАЙЛОВО» (141142, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЩЕЛКОВСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ УЛИТКИНО, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 24.01.2003, ИНН: <***>)

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ И СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» (105264, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 02.03.2015, ИНН: <***>)

о расторжении договора подряда от 24.10.2018 г. № СМР 2410/2018, взыскании суммы неотработанного аванса в размере 3 131 627 руб. 64 коп., неустойки в размере 2 432 230 руб. 80 коп.

РЕШИЛ:


Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ И СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕРНИСАЖ В ИЗМАЙЛОВО» неустойку в размере 2 432 230 руб. 80 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 35 161 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца срок с даты его принятия.

Судья: В.И. Крикунова



Суд:

АС города Москвы (подробнее)

Истцы:

ООО "Вернисаж в Измайлово" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Независимое агентство строительных и судебных экспертиз" (подробнее)

Судьи дела:

Крикунова В.И. (судья) (подробнее)