Решение от 7 июля 2023 г. по делу № А40-52606/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-52606/23-80-420
г. Москва
07 июля 2023 года
Резолютивная часть решения изготовлена 26 мая 2023 года

Мотивированное решение изготовлено 07 июля 2023 года


Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Пронина А.П.

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску

истец ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЕК" (173020, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД ГОРОД, БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 86, 1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 12.08.2002, ИНН: <***>)

ответчик АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК" (119021, <...> ДОМ 18СТР3, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 08.07.2009, ИНН: <***>)

о взыскании 472 208 руб. 66 коп.

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЕК" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК" о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.08.2021 г. по 02.02.2023 г. в размере 472 208 руб. 66 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами с 03.02.2023 по день фактической оплаты.

Определение о принятии иска к производству размещено на сайте Верховного суда РФ 24.03.2023 г.

Стороны, будучи извещенными о принятии судом к рассмотрению заявленных истцом требований в порядке упрощенного производства, в соответствии со ст.ст. 121, 122 Арбитражного процессуального кодекса РФ надлежащим образом, ходатайств препятствующих рассмотрению дела в порядке упрощенного производства не заявили, в связи с чем, спор рассмотрен в порядке ст.ст. 123, 156, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса РФ по имеющимся в деле доказательствам.

Ответчик в установленный судом срок представил письменный отзыв по существу заявленных требований.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 03.08.2018 г. между Акционерным обществом «Главное управление обустройства войск» (генподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Новек» (подрядчик) заключен договор № 1314187378102090942000000/2018/2-3191 на выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по корпусу 3, входящему в состав объекта «Строительство жилой застройки на 4731 квартиры» по адресу: <...>» (шифр объекта 97/974).

Договор расторгнут в одностороннем порядке на основании уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора № исх.-5702 от 28.05.2021 (получено ООО «Новек» 05.06.2021 г.).

Согласно п. 2.1 генподрядчик осуществляет финансирование работ, контроль за их исполнением, оказывает необходимое содействие подрядчику, а подрядчик осуществляет строительно-монтажные работы в соответствии с условиями договора и техническим заданием.

В соответствии с п. 19.3 генподрядчик в любое время имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику стоимость выполненных на момент отказа от исполнения договора работ.

Согласно п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 г. № 35 «О последствиях расторжения договора» если к моменту расторжения договора, исполняемого по частям, поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в том числе по ведению чужого дела (по договору комиссии, доверительного управления и т.п.), не были оплачены, то взыскание задолженности осуществляется согласно условиям расторгнутого договора и положениям закона, регулирующим соответствующие обязательства. При этом сторона сохраняет право на взыскание долга на условиях, установленных договором или законом, регулирующим соответствующие договорные обязательства, а также права, возникшие из обеспечительных сделок, равно как и право требовать возмещения убытков и взыскания неустойки по день фактического исполнения обязательства (пункты 3 и 4 статьи 425 ГК РФ).

До расторжения договора подрядчиком в адрес АО «ГУОВ» неоднократно направлялись уведомления об исполнении ООО «Новек» обязательств по договору с приложением пакета документов, необходимого для осуществления приемки выполненных работ:

-письмо № исх. МСК-035 от 15.03.2019 г. (дата принятия сотрудником АО «ГУОВ» 15.03.2019 г.);

-письмо № исх. №126 от 05.12.2019 г. (дата принятия сотрудником АО «ГУОВ» 09.12.2019 г.).

В срок предусмотренный договором мотивированных отказов от подписания указанных документов не поступило.

30.06.2021 г. (письмо №МСК-143 от 28.06.2021 г.) ООО «Новек» повторно представлен полный пакет документов (дата принятия сотрудником АО «ГУОВ» 30.06.2021 г.), необходимых для приемки и последующей оплаты выполненных работ по договору, а именно:

1.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 22.06.2021 г. № 1 на сумму 2 347 383 руб. 17 коп. на 5 л. в 3 экз.

2.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 22.06.2021 г. № 2 на сумму 525 455 руб. 84 коп. на 2 л. в 3 экз.

3.Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 22.06.2021 г. № 1 на сумму 3 389 835 руб. 12 коп. на 1 л. в 3 экз.

4.Дефектный акт (копия) на 2 л. в 3 экз.

5.Ведомость объёмов работ № КЗ/1 на 5 л. в 3 экз.

6.Ведомость объёмов работ № КЗ/2 на 2 л. в 3 экз.

7.Счёт на оплату от 22.06.2021 г. № ЦБ-129 на сумму 889 835 руб. 12 коп. на 1 л. в 1 экз.

8.Счёт-фактура от 22.06.2021 г. № ЦБ-122 на сумму 3 389 835 руб. 12 коп. на 1 л. в 1 экз.

9.Техническое задание на выполнение работ (копия) на 9 л. в 3 экз.

В соответствии с п. 12.1.2 договора генподрядчик осуществляет приемку работ, указанных в акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2), в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения от подрядчика указанного акта.

Генподрядчиком не направлены подписанные им акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 22.06.2021 № 1, № 2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 22.06.2021 года № 1 на сумму 3 389 835 руб. 12 коп., а также не представлен письменный мотивированный отказ в приемке работ с возражениями и/или претензиями в отношении объема и качества выполненных работ.

В соответствии со ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно п.4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обоими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Статья 753 ГК РФ предусматривает возможность составления одностороннего акта выполненных работ в целях защиты интересов подрядчика в случае необоснованного отказа заказчика от подписания акта и надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку выполненных работ.

Ввиду уклонения генподрядчика от подписания документов, акты по форме КС-2 от 22.06.2021 г. № 1-2 справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 22.06.2021 г. № 1 на сумму 3 389 835 руб. 12 коп., приняты в одностороннем порядке 11.08.2021 г. (п. 12.1.2 договора).

Как указано выше, 05.06.2021 г. договор расторгнут по инициативе генподрядчика (уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора, исх.-5702 от 28.05.2021 г.). При этом, условия о порядке окончательного расчета за фактически выполненные подрядчиком работы в случае расторжения договора договором не установлены.

В связи с чем, при определении срока оплаты по договору необходимо руководствоваться правилами п. 2 ст. 314 ГК РФ. В этом случае обязательство по общему правилу должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором соответствующего требования.

Таким образом, с учетом подписания документов 11.08.2021 г. (акта по форме КС-2 от 22.06.2021 № 1-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 22.06.2021 № 1 на сумму 3 389 835 руб. 12 коп.) оплата выполненных работ по договору должна была быть произведена АО «ГУОВ» в срок до 19.08.2021 г. включительно.

Во исполнение условий договора подрядчику был перечислен аванс в размере 2 500 000 руб.

Уведомлением о зачете встречных однородных требований от 11.06.2021 г. № исх.-6400 (получено ООО «Новек» 23.06.2021 г.) аванс в полном размере был зачтен в счет исполнения обязательств по договору № Д-13-5.

Таким образом, задолженность АО «ГУОВ» перед ООО «Новек» по договору составляет 3 389 835 руб. 12 коп.

Задолженность АО «ГУОВ» подтверждена решением Арбитражного суда города Москвы от 01.03.2022 г. по делу № А40-14358/22.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Статьей 395 ГК РФ предусмотрена ответственность за неисполнение денежного обязательства. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Согласно разъяснений, изложенных в п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору.

Согласно расчету истца, проверенному судом и не оспоренному ответчиком, сумма процентов за пользование чужими денежными средствами составила 472 208 руб. 66 коп. за период с 20.08.2021 г. по 02.02.2023 г.

Однако судом в части расчета процентов принято во внимание постановление Правительства РФ от 28.03.2022 г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» с учетом положений которого размер заявленных ко взысканию процентов не может превышать 282 192 руб. 15 коп.

Доводы отзыва ответчика признаны судом необоснованными и не состоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела, представленным в дело доказательствам.

В соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на ответчика.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 307, 309, 310, 395 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 102, 110, 123, 167-171, 176, 180, 181, 226-229 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЕК" проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 282 192 (Двести восемьдесят две тысячи сто девяносто два) руб. 15 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами с 03.02.2023 по день фактической оплаты, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 8 644 (Восемь тысяч шестьсот сорок четыре) руб.

В остальной части иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Судья Пронин А.П.