Резолютивная часть решения от 22 августа 2019 г. по делу № А48-6296/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А48-6296/2019
г. Орел
22 августа 2019 года
Арбитражный суд Орловской области в составе судьи А.Г. Кудряшовой, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Плещеевская центральная районная больница" (302531, Орловская область, район Орловский, село Плещеево, переулок Больничный, дом 6, ОГРН 1025700695536, ИНН 5720004311) к Обществу с ограниченной ответственностью "РемонтноСтроительнаяКомпания-Черноземье" (303320, Орловская область, район Свердловский, поселок городского типа Змиёвка, улица Ленина, дом 44, помещение 8, ОГРН 1185749002878, ИНН 5722004532) о взыскании суммы неотработанного аванса в размере 36 000 руб. 00 коп. и неустойки в сумме 25 056 руб. 00 коп. за период с 06.12.2018 по 25.07.2019; о расторжении договоров от 01.11.2018,

руководствуясь статьями 110, 164-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Расторгнуть гражданско – правовые договоры от 01.11.2018 на устройство навесов терапевтического корпуса и главного корпуса заключенный между Бюджетным учреждением здравоохранения Орловской области "Плещеевская центральная районная больница" (302531, Орловская область, район Орловский, село Плещеево, переулок Больничный, дом 6, ОГРН 1025700695536, ИНН 5720004311) и Обществом с ограниченной ответственностью "РемонтноСтроительнаяКомпания-Черноземье" (303320, Орловская область, район Свердловский, поселок городского типа Змиёвка, улица Ленина, дом 44, помещение 8, ОГРН 1185749002878, ИНН 5722004532).

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "РемонтноСтроительнаяКомпания-Черноземье" (303320, Орловская область, район Свердловский, поселок городского типа Змиёвка, улица Ленина, дом 44, помещение 8,

ОГРН 1185749002878, ИНН 5722004532) в пользу Бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Плещеевская центральная районная больница" (302531, Орловская область, район Орловский, село Плещеево, переулок Больничный, дом 6, ОГРН 1025700695536, ИНН 5720004311) сумму неотработанного аванса в размере 36 000 руб. 00 коп. и неустойку в сумме 25 056 руб. 00 коп. за период с 06.12.2018 по 25.07.2019; а также 8 000 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "РемонтноСтроительнаяКомпания-Черноземье" (303320, Орловская область, район Свердловский, поселок городского типа Змиёвка, улица Ленина, дом 44, помещение 8, ОГРН 1185749002878, ИНН 5722004532) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 442 руб. 00 коп.

Выдать исполнительный лист.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд Орловской области в течение месяца со дня его принятия.

Судья А.Г. Кудряшова