Резолютивная часть решения от 9 июня 2020 г. по делу № А40-339701/2019Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 96_25679058 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Дело № А40-339701/19-96-2698 09 июня 2020 года г. Москва Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Гутник П.С., при ведении протокола секретарем судебного заседания Кюребековой А.К., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФГУП «ГВСУ № 14» к ответчику ООО «ТЭКО» о взыскании 25 088 046,97 руб., госпошлины. при участии в судебном заседании: от истца: Севостьянова Е.Б. по доверенности от 23.12.2019 г.; от ответчика: не явился, извещен Взыскать с ООО «ТЭКО» в пользу ФГУП «ГВСУ № 14» сумму неосновательного обогащения в размере 12 173 366,88 руб., неустойку за нарушение срока выполнения работ по Договору в размере 9 024 475,06 руб.; задолженность за оказанные генподрядные услуги в размере 3 890 205,03 руб., а также расходы на оплату госпошлины в размере 148 440 руб. Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья П.С. Гутник Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ФГУП "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14" (подробнее)Ответчики:ООО "ТЭКО" (подробнее)Судьи дела:Гутник П.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
