Резолютивная часть решения от 22 июня 2025 г. по делу № А31-9866/2024Арбитражный суд Костромской области (АС Костромской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156000, <...> http://kostroma.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) Дело № А31-9866/2024 г. Кострома 23 июня 2025 года Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Головастиковой Е.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем Герасимовой А.А., рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Прайд» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки. Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд исковые требования удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Прайд» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы (ИНН <***>, ОГРН <***>) 3 000 руб. неустойки. Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя либо по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Прайд» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 10 000 руб. государственной пошлины. Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по истечении десяти дней со дня вступления решения в законную силу, при отсутствии у суда сведений о добровольной уплате государственной пошлины в соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месячного срока со дня его принятия или в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области. Судья Е.Ю. Головастикова Суд:АС Костромской области (подробнее)Истцы:Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы (подробнее)Ответчики:ООО "Прайд" (подробнее)Судьи дела:Головастикова Е.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
