СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 19 мая 2022 г. по делу № А17-2484/2021

Арбитражный суд Ивановской области (АС Ивановской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

209/2022-41233(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б http://ivanovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А17-2484/2021
г. Иваново
19 мая 2022 года
Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Скобелевой Е.Г.,

рассмотрев в судебном заседании дело, возбужденное по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Девелопмент и технологии» (ИНН 3329087000; ОГРН 1163328060224)

к обществу с ограниченной ответственностью «Сигнал» (ИНН 3702532509; ОГРН 1073702033350)

о взыскании неустойки по договору подряда № Кр04/08 от 04.08.2020 в сумме 3 822 378,66 руб.,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

РЕШИЛ:

1. Исковое заявление ООО «Девелопмент и технологии» удовлетворить частично.

2. Взыскать с ООО «Сигнал» в пользу ООО «Девелопмент и технологии» неустойку по договору подряда № Кр04/08 от 04.08.2020 в сумме 1 189 184,47 руб. и 29 752 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении искового заявления в остальной части отказать.

3. Взыскать с ООО «Сигнал» в доход федерального бюджета 3 068 руб. государственной пошлины.

4. Взыскать с ООО «Девелопмент и технологии» в доход федерального бюджета 9 292 руб. государственной пошлины.

5. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд (610007, г. Киров, ул. Хлыновская, д. 3) в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 4) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса РФ при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы, в том числе жалобы, направленные посредством электронного сервиса «Мой Арбитр», подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья Скобелева Е.Г.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 06.01.2022 3:26:41Кому выдана Скобелева Елена Геннадьевна