Резолютивная часть решения от 2 августа 2018 г. по делу № А40-197944/2017

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



900109242_19787572

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-197944/2017-134-185
03 августа 2018 г.
г. Москва

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ" (676470, ОБЛАСТЬ АМУРСКАЯ, ГОРОД ЦИОЛКОВСКИЙ, ДОМ ТЕР ВОЕННЫЙ ГОРОДОК № 10, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации:06.01.2000г.)

к ответчику ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СИБПРОМСТРОЙ" (656002, <...> ИНН: <***> ОГРН: <***> дата регистрации: 29.04.2008)

о взыскании неустойки в размере 15 521 854 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 530 286,33руб. по Контракту от 12.11.2015г № 1511- 07-СМР (СУБ), штрафных санкций в размере 20 378 195,90 руб., процентов за использование аванса по Контракту от 13.11.2016г. № 1601-01СМР (СУБ).

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 (паспорт, доверенность № 157 от 23.04.2018г.) от ответчика: ФИО3 (паспорт, доверенность № 202/18 от 22.01.2018 г.)

Р Е Ш И Л:


В удовлетворении ходатайства истца и ответчика об утверждении мирового соглашения – отказать.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СИБПРОМСТРОЙ" в ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО- СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ" неустойку по Контракту от 12.11.15 в размере 15521854руб., по контракту от 13.11.2016г. в размере 20378195,90руб., а также расходы по госпошлине в размере 200 000 руб. В остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца с даты его принятия.

Судья: Е.В.Титова



Суд:

АС города Москвы (подробнее)

Истцы:

ФГУП "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Строительная компания Сибпромстрой" (подробнее)

Судьи дела:

Титова Е.В. (судья) (подробнее)