Резолютивная часть решения от 20 января 2023 г. по делу № А14-14858/2022Арбитражный суд Воронежской области (АС Воронежской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) город Воронеж Дело № А14-14858/2022 «20» января 2023 года Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Белявцевой Т.Л., при ведении протокола судьей Белявцевой Т.Л. (с согласия сторон), рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «МонолитКровМонтаж» (ОГРН 1203600015299, ИНН 3663149138), г.Воронеж, к обществу с ограниченной ответственностью «Воронеж Град» (ОГРН 1113668008310, ИНН 3666170314), г.Воронеж, о взыскании неустойки по договору подряда № 01/20 от 14.08.2020 в размере 641 355 руб. 15 коп. за период с 06.05.2021 по 16.01.2023 (с учетом уточнений от 16.01.2023) при участии в судебном заседании: от истца: Бирюкова Н.А., - представителя по доверенности 09.01.2023 (сроком до 31.12.2023), диплом, паспорт, от ответчика: Беляевой А.С. – представителя по доверенности от 08.04.2022 (сроком на 3 года), диплом, паспорт Руководствуясь статьями 65, 110, 167 - 171 АПК РФ, арбитражный суд Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Воронеж Град» (ОГРН 1113668008310, ИНН 3666170314) в пользу общества с ограниченной ответственностью «МонолитКровМонтаж» (ОГРН 1203600015299, ИНН 3663149138) 451 323 руб. 99 коп. неустойки по договору подряда № 01/20 от 14.08.2020 за период с 06.05.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 16.01.2023; 2 195 руб. 10 коп. расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Воронеж Град» (ОГРН 1113668008310, ИНН 3666170314) 2 922 руб. 94 коп. государственной пошлины в доход федерального бюджета РФ. Решение вступает в законную силу по истечении месяца с даты принятия и может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Воронежской области. Судья Т.Л. Белявцева Суд:АС Воронежской области (подробнее)Истцы:ООО "МонолитКровМонтаж" (подробнее)Ответчики:ООО "Воронеж Град" (подробнее)Судьи дела:Белявцева Т.Л. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
