Резолютивная часть решения от 10 марта 2025 г. по делу № А74-563/2025

Арбитражный суд Республики Хакасия (АС Республики Хакасия) - Гражданское
Суть спора: В связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств из совершения с землей сделок аренды



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А74-563/2025
11 марта 2025 года
г. Абакан



Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи И.Е. Аношкиной при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Н.В. Шабля рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению администрации города Абакана (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Альфастройинвест - Красноярск» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 864 779 руб. 57 коп.

Руководствуясь статьями 49, 102, 167 - 171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:


1. Удовлетворить ходатайство общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Альфастройинвест-Красноярск» о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Удовлетворить иск частично:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Альфастройинвест-Красноярск» в пользу администрации города Абакана 288 259 руб.

86 коп. неустойки. Отказать в удовлетворении остальной части иска.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Альфастройинвест-Красноярск» в доход федерального бюджета 4823 руб.

90 коп. государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья И.Е. Аношкина



Суд:

АС Республики Хакасия (подробнее)

Истцы:

Администрация города Абакана (подробнее)

Ответчики:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬФАСТРОЙИНВЕСТ -КРАСНОЯРСК" (подробнее)

Судьи дела:

Аношкина И.Е. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Уменьшение неустойки
Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ