Резолютивная часть решения от 27 ноября 2018 г. по делу № А40-218901/2018Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 15_20679156 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ 28 ноября 2018 года Дело № А40-218901/18-15-1664 Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 119019, <...>, (ОГРН <***>, ИНН <***>) к ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 14", 117556, <...>, (ОГРН <***>, ИНН <***>) третье лицо: ФКП «УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА КС МИНОБОРОНЫ РОССИИ» (119160, <...>) о взыскании неустойки по государственному контракту от 04.08.2015г. и приложенные к исковому заявлению документы, при участии представителей сторон: от истца – ФИО2 по дов. № 212/2Д/3 от 14.03.2018 от ответчика – ФИО3 по дов. № 84/18-ДАПР от 28.02.2018 от третьего лица – неявка, извещено Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 14» в пользу Министерства обороны Российской Федерации 56 033 935 руб. 58 коп. неустойки. В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований. Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 14» в доход Федерального бюджета РФ 200 000 руб. 00 коп. госпошлины по иску. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде. СУДЬЯ: М.А. Ведерников Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:Министерство Обороны Российской Федерации (подробнее)Ответчики:ФГУП "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14" (подробнее)Судьи дела:Ведерников М.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |