Резолютивная часть решения от 2 июля 2019 г. по делу № А32-12693/2019Арбитражный суд Краснодарского края (АС Краснодарского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 1 АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Постовая ул., д. 32, Краснодар, 350035 сайт: http://krasnodar.arbitr.ru, e-mail: info@krasnodar.arbitr.ru, karpenko@krasnodar.arbitr.ru тел. (861) 293-80-36 Именем Российской Федерации по делу № А32-12693/2019 Суд в составе судьи Карпенко Т.Ю. Руководствуясь ст. 176 АПК РФ Ходатайство истца об уточнении исковых требований удовлетворить. В удовлетворении заявления ответчика о фальсификации акта от 25.06.2018 о передаче площадки под строительство и акта от 25.06.2018 приема-передачи проектной документации по объекту: «Обход 13-го жилого микрорайона г. Новороссийска» отказать. Ходатайство ответчика об отложении судебного разбирательства отклонить. Ходатайство ответчика об уменьшении размера неустойки отклонить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АрКонСтрой», г. Геленджик (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Управление строительства», г. Новороссийск (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 387 502,12 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АрКонСтрой», г. Геленджик (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход Федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 10 652,44 рублей. Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца с момента его принятия. Судья Т.Ю. Карпенко Суд:АС Краснодарского края (подробнее)Истцы:МКУ "Управление строительства" (подробнее)Ответчики:ООО "АрКонСтрой" (подробнее)Судьи дела:Карпенко Т.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
