Резолютивная часть решения от 15 марта 2019 г. по делу № А55-26666/2017

59/2019-61942(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

15 марта 2019 года Дело № А55-26666/2017

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Балькиной Л.С. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Леонтьевой Н.А.

после перерыва - помощником судьи Хабибуллиной Л.Р.,

рассмотрев в судебном заседании 15 марта 2019 года дело по иску, заявлению Общества с ограниченной ответственностью "РТ-Энерго"

к Строительному кооперативу "Изумруд" при Строительном Управлении № 3 Управления строительства № 15

о взыскании 1 770 802 руб. 38 коп.

и по встречному иску Строительного кооператива "Изумруд" при строительном управлении № 3 управления строительства № 15

к Обществу с ограниченной ответственностью "РТ-Энерго" о взыскании 416 299 руб. 79 коп. ,

третьи лица:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ», 2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительные Технологии»

В судебном заседании объявлялся перерыв с 11 марта 2018 года до 15 марта

2018 года на основании ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Информация о перерыве размещалась на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет.

при участии в заседании

от истца – ФИО1, ФИО2, представители, от ответчика – ФИО3, председатель, представитель ФИО4.

от третьих лиц – не участвовали,

Руководствуясь ст. ст. 110. 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, Р Е Ш И Л:

Исковые требования по первоначальному иску Общества с ограниченной ответственностью «РТ-Энерго» удовлетворить частично.

Удовлетворить ходатайство ответчика об уменьшении размера неустойки.

Взыскать со Строительного кооператива "Изумруд" при строительном управлении № 3 управления строительства № 15 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «РТ-Энерго» 601 790 руб. 21 коп. , в том числе: 301 790 руб. 21 коп. неосновательного обогащения, 300 000 руб. неустойки, а также 16 968 руб. в счет возмещения судебных

расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «РТ-Энерго» в пользу Строительного кооператива "Изумруд" при строительном управлении № 3 управления строительства № 15 в счет возмещения судебных расходов на проведение экспертизы

13 422 руб.

В остальной части в удовлетворении требований по первоначальному иску отказать.

В удовлетворении встречного иска Строительного кооператива "Изумруд" при строительном управлении № 3 управления строительства № 15 отказать.

Взыскать со Строительного кооператива "Изумруд" при строительном управлении № 3 управления строительства № 15 в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 11 326 руб.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья / Л.С. Балькина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.03.2018 14:18:46

Кому выдана Балькина Лилия Сергеевна