Резолютивная часть решения от 24 октября 2022 г. по делу № А82-5125/2021

6/2022-144626(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-5125/2021
г. Ярославль
24 октября 2022 года
Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Танцевой В.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, ФИО2, помощником судьи Параниной О.Н.

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Лайма Плюс" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Эталон" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неустойки

и встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Эталон" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Лайма Плюс" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании долга, руб. неустойки

третье лицо: ИП ФИО3 (ИНН <***>), ООО «Олимп Капитал» (ИНН <***>).

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Лайма Плюс" (ИНН <***>, ОГРН <***>) оставить без удовлетворения.

Встречные исковые требования Общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Эталон" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Лайма Плюс" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Эталон" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 4 126 459 руб. долга, 535909,73 руб. пени, 44616,98 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В остальной части встречного иска отказать.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Эталон" (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета 7935 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 12.01.2022


№ 9, от 17.01.2022 № 12. Исполнение судебного акта в части возврата государственной пошлины производится по ходатайству плательщика государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья В.А. Танцева

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 04.02.2022 5:54:04

Кому выдана Танцева Виктория Андреевна