Резолютивная часть решения от 11 апреля 2018 г. по делу № А13-1022/2018Арбитражный суд Вологодской области (АС Вологодской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам долевого участия в строительстве 307/2018-45710(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А13-1022/2018 город Вологда 12 апреля 2018 года Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭСВКОМ» в пользу Департамента строительства Вологодской области 1 417 392 рубля 18 копеек неустойки за нарушение сроков передачи Объекта долевого строительства Государственному заказчику. В остальной части иска отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭСВКОМ» в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 27 124 рубля. Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия. Судья Н.Ю. Курпанова Суд:АС Вологодской области (подробнее)Истцы:Департамент строительства Вологодской области (подробнее)Ответчики:ООО "ЭСВКОМ" (подробнее)Судьи дела:Курпанова Н.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |