Резолютивная часть решения от 19 января 2025 г. по делу № А76-20956/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-20956/2024
20 января 2025 года
г. Челябинск


Судья Арбитражного суда Челябинской области Вишневская А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Билаловой Г.И., рассмотрев в открытом судебном заседании дело исковому заявлению акционерного общества специализированный застройщик «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций», ОГРН 1027403868260, к обществу с ограниченной ответственностью «Челябстройресурс», ОГРН 1147447002097, обществу с ограниченной ответственностью «Техснаб», ОГРН 1217400020683, о взыскании 1 668 541 руб. 12 коп.,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО1 – представителя, действующего на основании доверенности от 05.08.2024, представлен диплом о наличии высшего юридического образования, личность удостоверена паспортом,

от ответчика ООО «Челябстройресурс» (после перерыва): ФИО2 – представителя, действующего на основании доверенности от 03.09.2024, личность удостоверена удостоверением адвоката,

от ответчика ООО «Техснаб» (после перерыва): ФИО2 – представителя, действующего на основании доверенности от 03.09.2024, личность удостоверена удостоверением адвоката,

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ответчиков – общества с ограниченной ответственностью «Челябстройресурс», общества с ограниченной ответственностью «Техснаб» солидарно в пользу истца – акционерного общества специализированный застройщик «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций», задолженность в следующем порядке:

-неотработанный аванс в размере 643 275 руб. 60 коп.,

-неустойку за нарушение срока начала выполнения работ в размере 66 650 руб.,

-неустойку за просрочку предоставления графика выполнения работ в размере 68 937 руб. 73 коп.,

-неустойку за просрочку предоставления графика освоения работ в денежном выражении в размере 68 937 руб. 73 коп.,

-неустойку за просрочку назначения ответственных лиц за выполнение работ в размере 68 365 руб. 93 коп.,

-неустойку за нарушение сроков выполнения в размере 7 504 руб. 88 коп.,

-проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 101 592 руб. 91 коп.,

-штрафа в размере 643 275 руб. 81 коп.

а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 905 руб. 50 коп.

Производить ответчикам обществу с ограниченной ответственностью «Челябстройресурс», обществу с ограниченной ответственностью «Техснаб» солидарно, в пользу истца – акционерного общества специализированный застройщик «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций» начисление процентов за пользование чужими средствами по правилам статьи 395 ГК РФ за каждый день просрочки, исходя из суммы основного долга в размере 643 275 руб. 60 коп., начиная с 18.05.2024 по день фактической уплаты долга.

Возвратить истцу – акционерному обществу специализированный застройщик «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 20 779 руб. 50 коп., уплаченную платежным поручением № 1796 от 20.06.2024.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180 АПК РФ).

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья А.А. Вишневская

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.