Резолютивная часть решения от 24 июня 2025 г. по делу № А75-3072/2025

Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ул. Мира д. 27, <...>, тел. <***>, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А75-3072/2025
25 июня 2025 г.
г. Ханты-Мансийск


Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Агеева А.Х., при ведении протокола секретарем судебного заседания Корневой О.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Центр картографии и территориального планирования» (305014, <...>, помещ. 2, ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 24.10.2016, ИНН: <***>) к Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (628532, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <...> зд. 19, ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 11.02.2010, ИНН: <***>) о взыскании 91 003 рублей 89 копеек, а также по встречному иску Департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района к обществу с ограниченной ответственностью «Центр картографии и территориального планирования» о взыскании 38 021 рубля 70 копеек неустойки,

при участии представителей сторон: от истца – не явились,

от ответчика – ФИО1 по доверенности № 21 от 27.02.2025, ФИО2 по доверенности № 2 от 13.01.2025,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

р е ш и л:

производство по делу № А75-3072/2025 в части исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Центр картографии и территориального планирования» о взыскании 91 003 рублей 89 копеек прекратить, в связи с отказом истца от иска.

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью «Центр картографии и территориального планирования» государственную пошлину в сумме 7 000 рублей 00 копеек, уплаченную по платежному поручению № 40 от 17.02.2025.

Встречные исковые требования удовлетворить, взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Центр картографии и территориального планирования» в пользу Департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

администрации Ханты-Мансийского района неустойку (пеню) в размере 12 462 рубля 38 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Центр картографии и территориального планирования» в доход федерального бюджета государственную пошлину (по встречному иску) в сумме 10 000 рублей 00 копеек.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Судья А.Х. Агеев