Резолютивная часть решения от 4 августа 2019 г. по делу № А40-101882/2019Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 116_22991403 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, <...> http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ ( в порядке ст. 176 АПК РФ) 05.08 .2019г. Дело № А40 - 101882/19 Арбитражный суд г. Москвы в составе: судьи А.П. Стародуб - единолично.( шифр судьи 116- 908 ) При ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 с участием: от заявителя – согласно протокола судебного заседания от ответчика - рассмотрел дело по заявлению АО « НТЦ ФСК ЕЭС» ( ОГРН <***>) к АО « Уральская энергетическая строительная компания « ( ОГРН <***>) о взыскании задолженности и неустойки и по встречному иску о взыскании неустойки Р Е Ш И Л : Первоначальный иск удовлетворить. Взыскать с АО « Уральская энергетическая строительная компания « ( ОГРН <***>) в пользу АО « НТЦ ФСК ЕЭС» ( ОГРН <***>) сумму задолженности в размере 12.950.000 руб., неустойку в размере 1.250.000 руб., расходы по госпошлине 90.525 руб. Встречный иск удовлетворить в части . Взыскать с АО « НТЦ ФСК ЕЭС» ( ОГРН <***>) в пользу АО « Уральская энергетическая строительная компания « ( ОГРН <***>) неустойку в размере 500.000 руб., расходы по госпошлине 39.370 руб., в остальной части отказать. Произвести зачет требований . В результате зачета взыскать с АО « Уральская энергетическая строительная компания « ( ОГРН <***>) в пользу АО « НТЦ ФСК ЕЭС» ( ОГРН <***>) денежные средства в размере 13.751.155 руб. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый Арбитражный апелляционный суд. Судья А.П. Стародуб Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:АО "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы" (подробнее)Ответчики:АО "УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (подробнее)Судьи дела:Стародуб А.П. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
