Резолютивная часть решения от 23 мая 2017 г. по делу № А16-2263/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ Театральный переулок, дом 10, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 679016

E-mail: info@eao.arbitr.ru, сайт: http://eao.arbitr.ru, тел./факс: (42622) 2-37-98 Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А16-2263/2016
г. Биробиджан
23 мая 2017 года
Арбитражный суд Еврейской автономной области в составе судьи Баловой Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ЦМТ Медпроект" (пгт. Смышляевка Волжского района Самарской области, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к управлению архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области (г. Биробиджан Еврейской автономной области, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 2 824 084 рублей 97 копеек,

по встречному исковому заявлению управления архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области

к обществу с ограниченной ответственностью "ЦМТ Медпроект"

о взыскании неустойки по государственному контракту от 10.12.2014 в размере 395 543 рублей 80 копеек,

при участии представителя ответчика Унтевского О.А. (на основании доверенности от 16.01.2017),

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "ЦМТ Медпроект" удовлетворить полностью.

Взыскать с управления архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЦМТ Медпроект" 2 860 499 (Два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч четыреста девяносто девять) рублей 97 копеек, из которых: 2 651 504 рубля – основной долг по государственному контракту от 10.12.2014, 204 165 рублей 81 копейка – пени, начисленные за просрочку исполнения контракта истцом, 106 000 рублей – штраф за увеличение площади проектируемого объекта ответчиком, 106 000 рублей – штраф за непредставление исходных данных ответчиком, 164 774 рубля 78 копеек – пени за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 10.12.2014 за период с 01.08.2016 по 25.11.2016, 36 415 рублей – возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины.

Взыскать с управления архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области в доход федерального бюджета 705 (Семьсот пять) рублей государственной пошлины.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца с даты его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Еврейской автономной области.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Шестого арбитражного апелляционного суда http://6aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Дальневосточного округа http://fasdvo.arbitr.ru.

Судья Е.В. Балова