Резолютивная часть решения от 15 июля 2025 г. по делу № А04-2054/2025

Арбитражный суд Амурской области

675023, <...>

тел. <***>, факс <***> http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

резолютивная часть

Дело № А04-2054/2025
г. Благовещенск
16 июля 2025 года
Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Есауловой Н.В.,

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Гусейновой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Востокстройсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Славянское» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 2 581 089,29 руб. (с учетом уточнений),

руководствуясь статьями 49, 101, 110, 150, 167-171, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Производство по делу в части исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Востокстройсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Славянское» (ОГРН <***>, ИНН <***>) процентов за пользование чужими денежными средствами по договору подряда от 01.06.2024 в размере 85 187,14 руб. прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Славянское» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Востокстройсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

по договору подряда от 01.06.2024 задолженность по оплате выполненных работ в размере 194 790 руб., неустойку (пени) за период с 16.07.2024 по 17.06.2025 в размере 398 502,88 руб., штраф за простой в размере 476 250 руб.;

по договору подряда № 08/06-СМР-З от 10.09.2024 задолженность по оплате выполненных работ в размере 1 008 841,50 руб., неустойку (пени) за период с 17.10.2024 по 17.06.2025 в размере 246 157,33 руб.;

судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 93 196 руб., всего – 2 417 737,71 руб.

Взыскивать с общества с ограниченной ответственностью «Славянское» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Востокстройсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по договору подряда от 01.06.2024 начиная с 18.06.2025 неустойку (пени) на сумму задолженности 194 790 руб. из расчета 0,1% за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательства.

Взыскивать с общества с ограниченной ответственностью «Славянское» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Востокстройсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по договору подряда №

08/06-СМР-З от 10.09.2024 начиная с 18.06.2025 неустойку (пени) на сумму задолженности 1 008 841,50 руб. из расчета 0,1% за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательства.

В удовлетворении остальной части в иске отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Востокстройсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 647 руб., уплаченную по платежному поручению от 18.03.2025 № 17.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья Н.В. Есаулова