Резолютивная часть решения от 27 января 2026 г. АС Карачаево-Черкесской Республики

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (Резолютивная часть)

<...> 28 января 2026 года

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Хутова Т.Л., при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Узденовым Ш.А., рассматривая исковое заявление Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 369000, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «СК РУСАЛ» (ИНН <***>, ОГРН <***>; 369000, <...>, к.А, офис 1) о взыскании денежных средств,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: - республиканское государственное бюджетное учреждение «Дирекция капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>; адрес: 369000, <...>),

в отсутствие представителей сторон,

руководствуясь ст.167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК РУСАЛ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в казну Карачаево-Черкесской Республики в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики:

-неустойку за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 09.09.2024 № 24-137 по организации выполнения работ строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт территории МКОУ «СОШ № 2 ст. Преградная» (корпус 1)» в размере 384 569 рублей 73 копейки начисленной за период с 06.12.2024 по 05.08.2025

- неосновательное обогащение в размере 495 691 рубль 64 копейки,

-проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 38 786 рублей 17 копеек, взыскание процентов производить по день фактической уплаты долга в размере 495 691,64 руб.,

всего взыскать 919 047 (Девятьсот девятнадцать тысяч сорок семь) рублей 54 копейки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК РУСАЛ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 50 952 (Пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с момента его изготовления в полном объеме и может быть обжаловано до истечения указанного срока в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Вокзальная улица, дом 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600) через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики (проспект Ленина 9, город Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 369000), а также может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (Рашпилевская улица, дом 4, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Т.Л.Хутов