СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 16 июля 2019 г. по делу № А40-91926/2019

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

51_22810058

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А40-91926/19-51-747
17 июля 2019 года
город Москва

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПИК-ИНДУСТРИЯ» (ОГРН <***>)

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПРОФИТ» (ОГРН <***>)

о взыскании по договору подряда № 02/09 от 05 сентября 2017 года неустойки в размере 274 367 руб. 02 коп.,

при участии: от истца – ФИО2, по дов. № 01 от 09 января 2019 года; от ответчика – не явился, извещен;

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОФИТ» в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПИК-ИНДУСТРИЯ» по договору подряда № 02/09 от 05 сентября 2017 года неустойку в размере 21 949 руб. 36 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 487 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Возвратить АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПИК-ИНДУСТРИЯ» из дохода федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 11 673 руб., уплаченную по платежному поручению № 8662 от 20 марта 2019 года. На возврат государственной пошлины выдать справку.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова