Резолютивная часть решения от 29 ноября 2023 г. по делу № А74-2943/2023

100217_2697911


АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

№ А74-2943/2023
29 ноября 2023 года
г. Абакан


Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи С.М. Тропиной, при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи и составлении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению государственного казённого учреждения Республики Хакасия «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная фирма» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 93 623 руб. 31 коп. неустойки за нарушение срока окончания работ по государственному контракту от 01.03.2022 № 2022.03.

Руководствуясь статьями 110, 169-171, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Иск удовлетворить частично: взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная фирма» в пользу государственного казённого учреждения Республики Хакасия «Управление капитального строительства» 84 260 (восемьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) руб. 98 коп. неустойки за нарушение срока окончания работ по государственному контракту от 01.03.2022 № 2022.03 за период с 21.12.2022 по 29.12.2022, а также 3 370 (три тысячи триста семьдесят) руб. 50 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Отказать в удовлетворении остальной части иска.

2. Возвратить государственному казённому учреждению Республики Хакасия «Управление капитального строительства» из федерального бюджета 4 605 (четыре тысячи шестьсот пять) руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением от 27.04.2023 № 70794.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья С.М. Тропина