Решение от 21 декабря 2023 г. по делу № А53-24041/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-24041/2023
21 декабря 2023 года
г. Ростов-на-Дону


Резолютивная часть решения объявлена 14 декабря 2023 года

Полный текст решения изготовлен 21 декабря 2023 года

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Запорожко Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А53-24041/2023

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «КСМК» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью фирма «Пластик Энтерпрайз» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

об обязании передать исполнительную документацию по договору субподряда №2021020100012000000000000/6/20 от 14.10.2020, взыскании неустойки в размере 12 533 276,81 руб., а также неустойку, начисленную по день фактического исполнения обязательства,

при участии:

от истца – директор ФИО2 (онлайн),

от ответчика – представитель Топал О.У. по доверенности от 30.08.2022 №20/22

установил:

общество с ограниченной ответственностью «КСМК» обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью фирма «Пластик Энтерпрайз» об обязании передать исполнительную документацию по договору субподряда № 2021020100012000000000000/6/20 от 14.10.2020, взыскании неустойки в размере 11 419 846,36 руб., а также неустойки, начисленной по день фактического исполнения обязательства.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по передаче исполнительной документации.

Ответчик возражал против удовлетворения иска, указал, у него отсутствуют какие-либо обязательства перед истцом по договору, за исключением гарантийных, а у ООО «КСМК» отсутствуют основания предъявления иска об исполнении обязательства в натуре, поскольку все работы заказчиком ФКП «Комбинат «Каменский» у генерального подрядчика ООО «КСМК» приняты в полном объеме без каких-либо замечаний и оплачены. Об отсутствии исполнительной документации истец знал в момент подписания актов выполненных работ, но работы были приняты истцом без каких-либо замечаний, в том числе в части состава и содержания передаваемой исполнительной документации. В адрес истца 27.09.2023была направлена исполнительная документация после устранения замечаний согласно письму истца исх.№ 34 от 30.08.2023. Начисление неустойки считает неправомерным, поскольку условиями договора не предусмотрена ответственность за нарушение обязательства в виде непредставления исполнительной документации.

В судебном заедании, состоявшемся 07.12.2023, в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлялся перерыв до 14.12.2023. Информация о перерыве размещена на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.rostov.arbitr.ru.

После перерыва судебное заседание в назначенное время продолжено в присутствие лиц, ранее участвующих в деле.

В судебном заседании поддержал ходатайство об уточнении исковых требований в части передачи исполнительной документации, истец в итоге просил обязать ответчика передать обществу с ограниченной ответственностью «КСМК» по реестрам передачи комплекты исполнительной документации в виде документов, оформленных надлежащим образом, с необходимыми согласованиями, едиными заводскими номерами:

Здание 25/2 об.490

- Паспорт (сертификат) на кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 4х2,5 (с указанием кол-ва жил и сечения);

- Паспорт (сертификат) на кабель контрольный КВБбШнг(А)-4х1,5 (с указанием кол-ва жил и сечения);

- Паспорт (сертификат) на кабель контрольный КВВГнг-LS 4х1,5 (с указанием кол-ва жил и сечения);

«Система автоматизации технологического процесса» АТХ:

- Паспорт на Датчик избыточного давления. Верхний предел измерения 0,6 МПа. Выходной сигнал 4…20мА. Степень защиты IP65. Предел основной допустимой погрешности 0,5%. Со встроенным цифровым индикаторным устройством. Климатическое исполнение У2(-40…+70С). Штуцер М20х1,5 ИС: сточные воды ПЗП: 0,43МПа; АИР-20/М2-ДИ-160-12N-А2И2-t1070 С05-0,4МПа- - 42GSP311- - К1-КМЧкДИ с указанием заводского номера– 1 шт.;

Здание 25/2а объект 490:

«Система автоматизации технологического процесса» АТХ:

- Паспорт на Преобразователь давления измерительный АИР-10-/Н/ДИ/1150/НГ-06/М20/11N/t4070 С3/В02/0…0,6МПа/IP65/GSP/-/-/-Т1Ф/-/-/-/-/ГП с указанием заводского номера – 1 шт.;

- Паспорт 1 на Преобразователь давления измерительный АИР-10Ех/Н/ДИ/1160/НГ-06/М20/11N/t4070 С3/В02/0…0,4МПа/IP65/GSP/-/-/-Т1Ф/-/-/-/-/ГП с указанием заводского номера – 1 шт.;

- Паспорт на Преобразователь давления измерительный АИР-10Ех/Н/ДИ/1150/НГ-06/М20/11N/t4070 С3/В02/0…0,4МПа/IP65/GSP/-/-/-Т1Ф/-/-/-/-/ГП с указанием заводского номера – 1 шт.;

- Паспорт на Преобразователь давления измерительный АИР-10Ех/Н/ДИВ/1340/НГ-06/М20/11N/t4070 С3/В02/GSP/-/-/-Т7Ф/-/-/-/-/ГП с указанием заводских номеров – 3 шт.;

- Паспорт на Преобразователь давления измерительный АИР-20Ех/М2-Н/ДВ/235/М20/13V/А2И2/t1070 С3/В02/100кПа/42/GSP/К-1/IP65/Т7Ф/ГП с указанием заводского номера – 1 шт.;

Здание 24/2 об.490

«Система автоматизации технологического процесса» АТХ:

- Паспорт на Преобразователь давления измерительный АИР-20Ех/М2-Н/ДВ/235/М20/13V/А2И2/t1070 С3/В02/100кПа/42/GSP/К-1/IP65/Т7Ф/ГП - 1 шт.

- Паспорт на Преобразователь давления измерительный АИР-10 L/ДИ/ ИМ1,6М/НГ-06/М20/11/t1070/В025/1,6МПа/IP65/GSP/Т7Ф/ГП с указанием заводского номера – 4 шт.;

Здание 23/2 объект 490

«Система электроосвещения» ЭС:

- Паспорт на табло взрывозащищенное с видом взрывозащиты 1EхdllCT6 для настенного крепления с надписью «ВЫХОД» на зеленом фоне со встроенным аккумулятором ВЭЛ-Т-Н «ВЫХОД» (220АС)А-14-УХЛ1 с указанием заводских номеров – 2 шт.;

- Паспорт на табло взрывозащищенное с видом взрывозащиты 1EхdllCT6 для настенного крепления с надписью «НЕ ВХОДИТЬ» на красном фоне IP65, УХЛ1 без аккумулятора ВЭЛ-Т-Н «НЕ ВХОДИТЬ» (220АС)А-14-УХЛ1 с указанием заводских номеров – 18 шт.

- Паспорт на Модуль системный МСВ-ИСТ-330-А(М20/1)-УХЛ1 – 19 шт.,

«Система автоматизации технологического процесса» АТХ:

- Паспорт на Преобразователь давления измерительный АИР-20Ех/М2-Н/ДВ/235/М20/13V/А2И2/t4070 С2/В02/100кПа/42/КВМ-16Вн/IP65/ГП – 1 шт.;

- Паспорта на Преобразователь давления измерительный АИР-20Ех/М2-Н/ДД/420/11V/А3И2/t1070 С3/В02/40кПа/25МПа/42/GSP/К-1/IP65/С5ФФ/ГП заводской №02112784, №02112785, №02112786, №02112787 –4 шт.;

- Паспорт на Ротаметр металлический диаметр условного прохода 15мм. Материал нержавеющая сталь. Вид взрывозащиты- «взрывонепроницаемая оболочка» Допустимое давление 0,3…1,0МПа. ЭМИС-МЕТА 215-Вн-015Г-Ж-Н-2.5-100-2.5-А-Ж-ГП на заводской № 7038015Г – 1 шт.;

- Паспорта на Преобразователь измерительный температуры и влажности ИПТВ-206/М3-04/рис1/160/PLT-164/Lк-3м/ГП заводской №09-2439, № 09-2436, №09-2435, №09-2438 –4 шт.;

- Паспорт на Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТПУ-205 /Ех/ТС1088/1БГ/АГ11/К13//t1070 С3/Pt100/-50..+50/80/10 1,0/ГП с заводским номером– 1 шт.;

Здание 22/2 объекта 490:

«Система электроосвещения» ЭО

- Паспорт (сертификат) на кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (с указанием кол-ва жил и сечения);

«Система электроснабжения» ЭМ

- Паспорт (сертификат) на кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (с указанием кол-ва жил и сечения);

- Паспорт (сертификат) на кабель силовой КВВГнг(А)-LS 4х1,5(с указанием кол-ва жил и сечения);

Здание 21 объект 470

«Система электроосвещения» ЭО

- Паспорт (сертификат) на кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (с указанием кол-ва жил и сечения);

- Паспорт (сертификат) на кабель силовой КВВГнг(А)-LS 4х1,5 (с указанием кол-ва жил и сечения);

«Система электроснабжение» ЭМ

- Паспорт (сертификат) на кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (с указанием кол-ва жил и сечения);

- Паспорт (сертификат) на кабель силовой КВВГнг(А)-LS 4х1,5 (с указанием кол-ва жил и сечения);

- Паспорт (сертификат) на кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 (с указанием кол-ва жил и сечения).

«Система автоматизации технологического процесса» АТХ:

- Паспорт на Цифровое устройство индикации VEGADIS11 без дополнительного источника питании. Степень защиты IP67 с указанием заводского номера – 6 шт.;

- Паспорт на Цифровой индикатор без вспомогательного питания VEGADIS81 (для индикации измеренных значений для токовых цепей 4-20мА) с указанием заводского номера – 1 шт.;

- Паспорт на Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТПУ-205/ТС100/1БГ/АГ11/С/ t1070 С3/100М/-50…+100/80/10/0,5/ГП с заводским номером– 1 шт.;

- Паспорт на Радарный уровнемер OPTIWAVE 7500 для непрерывного измерения уровня с пластиковой антенной PS63 ХХ N LP H A M X X присоединение – фланец DN80, PN40, исп. V13 (выступ) DIN2501, материал- сталь нерж. 316L, выходной сигнал -4-20мА/HART(2-х провод.), материал корпуса – алюминий, IP66, модуль индикации – отсутствует. – 2 шт. с указанием заводских номеров;

- Паспорт на Радарный уровнемер OPTIWAVE 7500 для непрерывного измерения уровня с пластиковой антенной PS63 ХХ N LP H A M X X присоединение – фланец DN150, PN16, исп. V13 (выступ) DIN2501, материал- сталь нерж. 316L, выходной сигнал -4-20мА/HART(2-х провод.), материал корпуса – алюминий, IP66, модуль индикации – отсутствует. – 2 шт. с указанием заводских номеров;

- Паспорт на Радарный уровнемер OPTIWAVE 7500 для непрерывного измерения уровня с пластиковой антенной PS63 ХХ N LP H A M X X присоединение – фланец DN100, PN16, исп. V13 (выступ) DIN2501, материал- сталь нерж. 316L, выходной сигнал -4-20мА/HART(2-х провод.), материал корпуса – алюминий, IP66, модуль индикации – отсутствует. – 3 шт. с указанием заводских номеров;

- Паспорт на Преобразователь давления измерительный АИР-20-/М2-Н/ ДИ/ 160 /-/-/ М20 11N/А3И1/t4070 /А01/0…1,6МПа/-/42/КВМ-16Вн/-/IP65/-/-/КР2/-/-/-/-/ГП, АИР-20/М2-Н-ДИ-160-/s-L-3m-3-AlA0-W-3FLlFF-AlA0 c указанием заводских номеров –5 шт.;

«Система автоматизации технологического теплоснабжения» АТМ:

- Паспорт на Преобразователь давления измерительный АИР-10 L/ДИ/ ИМ1,6М/ НГ-06/М20/11/t1070 /В025/1МПа/IP65/GSP/КР1/ГП с указанием заводского номера – 1 шт.;

- Паспорт на Блок клапанный ЭЛЕМЕР-БК—5/2/-/02/03/Р5/t4070 УЗ/ДФ/М20УФ/СК указанием заводских номеров – 2 шт.

В части неустойки истец в окончательном виде просил взыскать с ответчика 12 533 276,81 руб., а также неустойку, начисленную по день фактического исполнения обязательства.

Представитель ответчика возражал против взыскания неустойки в полном объеме, заявил о пропуске срока исковой давности, применении статьи 333 ГК РФ.

Истец возражал против применения срока исковой давности.

Суд, исследовав материалы дела, изучив все представленные документальные доказательства и оценив их в совокупности, выслушав пояснения представителей сторон, установил следующее.

Между ООО «КСМК» (истец/подрядчик) и ООО фирма «Пластик «Энтерпрайз» (ответчик/субподрядчик) заключен договор субподряда № 2021020100012000000000000/6/2020 от 14.10.2020. Договор заключен в рамках исполнение государственного контракта от 12.10.2020.

Пунктом 3.1 договора предусмотрены сроки выполнения работ: начало работ со дня подписания договора, окончание работ - 25 декабря 2021г.

Пунктом 15.1. определен срок действия договора - до 28.02.2022г.

Цена договора в редакции дополнительного соглашения № 3 от 24.12.2021 составила 58 866 615,11 руб., в т.ч. НДС 20%.

В соответствии с пунктом 1.1 договора субподрядчик обязуется по заданию подрядчика выполнить комплекс строительно-монтажных работ по электроосвещению, электрооборудованию, систем автоматизации.

В силу п.п. 4.5.4, 4.5.5 договора подрядчик ежемесячно при подписании актов выполненных работ по форме КС-2 и справки стоимости выполненных работ КС-3 обязан предоставлять полный пакет исполнительной документации.

За период с октября 2020 года по декабрь 2021 года ООО фирмой «Пластик «Энтерпрайз» выполнено, а ООО «КСМК» принято и оплачено работ на общую сумму 58 866 615,11 руб., что подтверждается актами КС-2: №№ 1-14 от 22.10.2020, №№ 15-45 от 27.11.2020, №№ 46-64 от 25.12.2020, №№ 65-74 от 25.03.2021, №№ 75-77 от 24.05.2021, №№ 78-79 от 25.05.2021, №№ 80-93 от 25.06.2020, №№ 94-101 от 25.07.2021, №№ 102-120 от 25.08.2021, накладными ТОРГ12 № 139 от 02.12.2021, №152 от 13.12.2021, №№ 121-123 от 27.12.2021.

Согласно п. 4.5.4 договора субподрядчик предоставляет подрядчику в тот же срок, что и акты о приемке выполненных работ, исполнительную документацию на указанный объем работ.

По товарным накладным и КС-2 за декабрь 2021 года на общую сумму 20 658 341,11 руб. исполнительная документация предоставлена.

Истец в иске сослался на то, что по формам КС-2 с №№ 1-120 на общую сумму 38 208 274 руб. исполнительная документация до настоящего времени не предоставлена.

По письменным запросам исх. № 134/1 от 28.03.2022, исх. № 21 от 11.05.2023 исполнения обязательства не последовало.

Требования претензии №23 от 05.06.2023 о предоставлении комплекта исполнительной документации и оплаты суммы начисленной неустойки ответчиком не удовлетворены, в связи с чем, ООО «КСМК» обратилось в суд с настоящим иском.

Исходя из правовой природы отношений, сложившихся между истцом и ответчиком в рамках исполнения указанных выше договоров, к возникшему спору подлежат применению нормы главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре подряда.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу ст. 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Как разъяснено в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» в случае, если исполнение обязательства в натуре возможно, кредитор по своему усмотрению вправе либо требовать по суду такого исполнения, либо отказаться от принятия исполнения (пункт 2 статьи 405 ГК РФ) и взамен исполнения обязательства в натуре обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных неисполнением обязательства (пункты 1 и 3 статьи 396 ГК РФ). Предъявление требования об исполнении обязательства в натуре не лишает его права потребовать возмещения убытков, неустойки за просрочку исполнения обязательства.

В процессе рассмотрения дела ответчик возражал против удовлетворения иска в данной части, указав, что комплекты исполнительной документации истцу передавались в коробках без описи. Конкретный состав документов, переданных истцу, ответчик подтвердить не смог.

Принимая во внимание недоказанность в силу статьи 65 АПК РФ факта исполнения ответчиком обязательств предусмотренных п.п. 4.5.4, 4.5.5 договора, суд в силу положений ст. ст. 309, 310, 702 и 726 ГК РФ пришел к выводу о правомерности исковых требований в части требования об обязании передать исполнительную документацию.

При этом суд в силу статьи 174 АПК РФ суд обязан установить срок для исполнения судебного акта. Суд полагает разумным срок для исполнения решения суда - в течение 15 рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу.

Довод ответчика о применении срока исковой давности отклоняется судом ввиду следующего.

Ответчиком заявлено ходатайство о применении срока исковой давности в соответствии с п. 1 ст. 725 ГК РФ - сокращенный срок исковой давности к спорам, возникшим с ненадлежащим качеством работ и составляющий по договору подряда 1 год.

Вместе с тем, истцом не оспаривается качество выполненных работ.

Предметом иска является истребование документации, а также договорная неустойка в связи с неисполнением обязательства. На такое требование распространяется общий трехгодичный срок исковой давности, предусмотренный ст. 196, ст. 200 Гражданского кодекса РФ.

Предметом спора является требование о взыскании с ответчика неустойки в размере 12 533 276,81 руб., а также неустойка, начисленная по день фактического исполнения обязательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В обоснование исковых требований истец указывает, что работы, выполненные субподрядчиком им приняты, но в связи с непредставлением ответчиком исполнительной документации за нарушение данного обязательства подлежит начислению неустойка и просит взыскать с ответчика неустойку за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных договором, ссылаясь на п. 12.2 договора.

Согласно п. 12.2 договора в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начисляются пени, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, за каждый день просрочки, и устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных субподрядчиком.

Однако, условиями договора не предусмотрена ответственность за нарушение обязательства в виде непредставления исполнительной документации.

По смыслу пункта 12.2 договора установленная им неустойка исключает ее применение в случае нарушения обязательства, не имеющего стоимостного выражения.

С учетом императивного содержания пункта 12.2 договора требование о взыскании пени не подлежит удовлетворению.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, присуждаются стороне, в пользу которой состоялось решение суда.

Таким образом, в части требования об обязании передать исполнительную документацию судебные расходы подлежат возмещению ситцу за счет ответчика.

В части требования о взыскании пени судебные расходы относятся на истца со взысканием в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью фирма «Пластик Энтерпрайз» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в течение 15 рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу передать обществу с ограниченной ответственностью «КСМК» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по реестрам передачи комплекты исполнительной документации в виде документов, оформленных надлежащим образом, с необходимыми согласованиями, едиными заводскими номерами:

Здание 25/2 об.490

- Паспорт (сертификат) на кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 4х2,5 (с указанием кол-ва жил и сечения);

- Паспорт (сертификат) на кабель контрольный КВБбШнг(А)-4х1,5 (с указанием кол-ва жил и сечения);

- Паспорт (сертификат) на кабель контрольный КВВГнг-LS 4х1,5 (с указанием кол-ва жил и сечения);

«Система автоматизации технологического процесса» АТХ:

- Паспорт на Датчик избыточного давления. Верхний предел измерения 0,6 МПа. Выходной сигнал 4…20мА. Степень защиты IP65. Предел основной допустимой погрешности 0,5%. Со встроенным цифровым индикаторным устройством. Климатическое исполнение У2(-40…+70С). Штуцер М20х1,5 ИС: сточные воды ПЗП: 0,43МПа; АИР-20/М2-ДИ-160-12N-А2И2-t1070 С05-0,4МПа- - 42GSP311- - К1-КМЧкДИ с указанием заводского номера– 1 шт.;

Здание 25/2а объект 490:

«Система автоматизации технологического процесса» АТХ:

- Паспорт на Преобразователь давления измерительный АИР-10-/Н/ДИ/1150/НГ-06/М20/11N/t4070 С3/В02/0…0,6МПа/IP65/GSP/-/-/-Т1Ф/-/-/-/-/ГП с указанием заводского номера – 1 шт.;

- Паспорт 1 на Преобразователь давления измерительный АИР-10Ех/Н/ДИ/1160/НГ-06/М20/11N/t4070 С3/В02/0…0,4МПа/IP65/GSP/-/-/-Т1Ф/-/-/-/-/ГП с указанием заводского номера – 1 шт.;

- Паспорт на Преобразователь давления измерительный АИР-10Ех/Н/ДИ/1150/НГ-06/М20/11N/t4070 С3/В02/0…0,4МПа/IP65/GSP/-/-/-Т1Ф/-/-/-/-/ГП с указанием заводского номера – 1 шт.;

- Паспорт на Преобразователь давления измерительный АИР-10Ех/Н/ДИВ/1340/НГ-06/М20/11N/t4070 С3/В02/GSP/-/-/-Т7Ф/-/-/-/-/ГП с указанием заводских номеров – 3 шт.;

- Паспорт на Преобразователь давления измерительный АИР-20Ех/М2-Н/ДВ/235/М20/13V/А2И2/t1070 С3/В02/100кПа/42/GSP/К-1/IP65/Т7Ф/ГП с указанием заводского номера – 1 шт.;

Здание 24/2 об.490

«Система автоматизации технологического процесса» АТХ:

- Паспорт на Преобразователь давления измерительный АИР-20Ех/М2-Н/ДВ/235/М20/13V/А2И2/t1070 С3/В02/100кПа/42/GSP/К-1/IP65/Т7Ф/ГП - 1 шт.

- Паспорт на Преобразователь давления измерительный АИР-10 L/ДИ/ ИМ1,6М/НГ-06/М20/11/t1070/В025/1,6МПа/IP65/GSP/Т7Ф/ГП с указанием заводского номера – 4 шт.;

Здание 23/2 объект 490

«Система электроосвещения» ЭС:

- Паспорт на табло взрывозащищенное с видом взрывозащиты 1EхdllCT6 для настенного крепления с надписью «ВЫХОД» на зеленом фоне со встроенным аккумулятором ВЭЛ-Т-Н «ВЫХОД» (220АС)А-14-УХЛ1 с указанием заводских номеров – 2 шт.;

- Паспорт на табло взрывозащищенное с видом взрывозащиты 1EхdllCT6 для настенного крепления с надписью «НЕ ВХОДИТЬ» на красном фоне IP65, УХЛ1 без аккумулятора ВЭЛ-Т-Н «НЕ ВХОДИТЬ» (220АС)А-14-УХЛ1 с указанием заводских номеров – 18 шт.

- Паспорт на Модуль системный МСВ-ИСТ-330-А(М20/1)-УХЛ1 – 19 шт.,

«Система автоматизации технологического процесса» АТХ:

- Паспорт на Преобразователь давления измерительный АИР-20Ех/М2-Н/ДВ/235/М20/13V/А2И2/t4070 С2/В02/100кПа/42/КВМ-16Вн/IP65/ГП – 1 шт.;

- Паспорта на Преобразователь давления измерительный АИР-20Ех/М2-Н/ДД/420/11V/А3И2/t1070 С3/В02/40кПа/25МПа/42/GSP/К-1/IP65/С5ФФ/ГП заводской №02112784, №02112785, №02112786, №02112787 –4 шт.;

- Паспорт на Ротаметр металлический диаметр условного прохода 15мм. Материал нержавеющая сталь. Вид взрывозащиты- «взрывонепроницаемая оболочка» Допустимое давление 0,3…1,0МПа. ЭМИС-МЕТА 215-Вн-015Г-Ж-Н-2.5-100-2.5-А-Ж-ГП на заводской № 7038015Г – 1 шт.;

- Паспорта на Преобразователь измерительный температуры и влажности ИПТВ-206/М3-04/рис1/160/PLT-164/Lк-3м/ГП заводской №09-2439, № 09-2436, №09-2435, №09-2438 –4 шт.;

- Паспорт на Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТПУ-205 /Ех/ТС1088/1БГ/АГ11/К13//t1070 С3/Pt100/-50..+50/80/10 1,0/ГП с заводским номером– 1 шт.;

Здание 22/2 объекта 490:

«Система электроосвещения» ЭО

- Паспорт (сертификат) на кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (с указанием кол-ва жил и сечения);

«Система электроснабжения» ЭМ

- Паспорт (сертификат) на кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (с указанием кол-ва жил и сечения);

- Паспорт (сертификат) на кабель силовой КВВГнг(А)-LS 4х1,5(с указанием кол-ва жил и сечения);

Здание 21 объект 470

«Система электроосвещения» ЭО

- Паспорт (сертификат) на кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (с указанием кол-ва жил и сечения);

- Паспорт (сертификат) на кабель силовой КВВГнг(А)-LS 4х1,5 (с указанием кол-ва жил и сечения);

«Система электроснабжение» ЭМ

- Паспорт (сертификат) на кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (с указанием кол-ва жил и сечения);

- Паспорт (сертификат) на кабель силовой КВВГнг(А)-LS 4х1,5 (с указанием кол-ва жил и сечения);

- Паспорт (сертификат) на кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 (с указанием кол-ва жил и сечения).

«Система автоматизации технологического процесса» АТХ:

- Паспорт на Цифровое устройство индикации VEGADIS11 без дополнительного источника питании. Степень защиты IP67 с указанием заводского номера – 6 шт.;

- Паспорт на Цифровой индикатор без вспомогательного питания VEGADIS81 (для индикации измеренных значений для токовых цепей 4-20мА) с указанием заводского номера – 1 шт.;

- Паспорт на Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТПУ-205/ТС100/1БГ/АГ11/С/ t1070 С3/100М/-50…+100/80/10/0,5/ГП с заводским номером– 1 шт.;

- Паспорт на Радарный уровнемер OPTIWAVE 7500 для непрерывного измерения уровня с пластиковой антенной PS63 ХХ N LP H A M X X присоединение – фланец DN80, PN40, исп. V13 (выступ) DIN2501, материал- сталь нерж. 316L, выходной сигнал -4-20мА/HART(2-х провод.), материал корпуса – алюминий, IP66, модуль индикации – отсутствует. – 2 шт. с указанием заводских номеров;

- Паспорт на Радарный уровнемер OPTIWAVE 7500 для непрерывного измерения уровня с пластиковой антенной PS63 ХХ N LP H A M X X присоединение – фланец DN150, PN16, исп. V13 (выступ) DIN2501, материал- сталь нерж. 316L, выходной сигнал -4-20мА/HART(2-х провод.), материал корпуса – алюминий, IP66, модуль индикации – отсутствует. – 2 шт. с указанием заводских номеров;

- Паспорт на Радарный уровнемер OPTIWAVE 7500 для непрерывного измерения уровня с пластиковой антенной PS63 ХХ N LP H A M X X присоединение – фланец DN100, PN16, исп. V13 (выступ) DIN2501, материал- сталь нерж. 316L, выходной сигнал -4-20мА/HART(2-х провод.), материал корпуса – алюминий, IP66, модуль индикации – отсутствует. – 3 шт. с указанием заводских номеров;

- Паспорт на Преобразователь давления измерительный АИР-20-/М2-Н/ ДИ/ 160 /-/-/ М20 11N/А3И1/t4070 /А01/0…1,6МПа/-/42/КВМ-16Вн/-/IP65/-/-/КР2/-/-/-/-/ГП, АИР-20/М2-Н-ДИ-160-/s-L-3m-3-AlA0-W-3FLlFF-AlA0 c указанием заводских номеров –5 шт.;

«Система автоматизации технологического теплоснабжения» АТМ:

- Паспорт на Преобразователь давления измерительный АИР-10 L/ДИ/ ИМ1,6М/ НГ-06/М20/11/t1070 /В025/1МПа/IP65/GSP/КР1/ГП с указанием заводского номера – 1 шт.;

- Паспорт на Блок клапанный ЭЛЕМЕР-БК—5/2/-/02/03/Р5/t4070 УЗ/ДФ/М20УФ/СК указанием заводских номеров – 2 шт.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью фирма «Пластик Энтерпрайз» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «КСМК» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 6 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КСМК» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход бюджета Российской Федерации 5 567 руб. государственной пошлины.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.В. Запорожко