Резолютивная часть решения от 6 августа 2018 г. по делу № А78-9601/2018Арбитражный суд Забайкальского края (АС Забайкальского края) Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 14/2018-69044(2) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 672002 г.Чита, ул. Выставочная, 6 http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Дело № А78-9601/2018 г.Чита 06 августа 2018 года Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Гранит" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу государственного казенного учреждения "Служба единого заказчика" Забайкальского края (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 2973282,59 руб., штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в размере 1737978,22 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 91625,26 руб., всего - 4802886,07 руб. В остальной части заявленных требований отказать. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия. Судья М.В. Сталичнова Суд:АС Забайкальского края (подробнее)Истцы:Государственное казенное учреждение "Служба единого заказчика" Забайкальского края (подробнее)Ответчики:ООО "Строительная компания "Гранит" (подробнее)Судьи дела:Сталичнова М.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
