Резолютивная часть решения от 3 августа 2020 г. по делу № А50-38349/2019Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 224_3055101 Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А50-38349/2019 03 августа 2020 года г. Пермь Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кудиновой О.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем Паны Л.И. рассмотрел в судебном заседании дело по иску муниципального бюджетного учреждения "Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа" (ОГРН <***>, ИНН <***> 618554, <...>) к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "ТЕХНО-ТАЛЬ" (ОГРН <***>, ИНН <***> 614025, <...>) о взыскании неустойки Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНО-ТАЛЬ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу муниципального бюджетного учреждения "Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 41 099 руб. 84 коп. неустойки, 5 587 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края. Судья О. В. Кудинова Суд:АС Пермского края (подробнее)Истцы:МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" (подробнее)Ответчики:ООО "Техно-Таль" (подробнее)Судьи дела:Кудинова О.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
