Решение от 2 июня 2020 г. по делу № А41-1965/2020

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А41-1965/20
02 июня 2020 года
г. Москва



Резолютивная часть решения объявлена 18 мая 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 02 июня 2020 года.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.В. Сороченковой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску Администрации городского округа Королев Московской области к ООО "СЗ "СТРОЙ-ЭКСПЕРТ", при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» об обязании осуществить финансирование муниципальных программ, капитального ремонта инженерных систем, благоустройства и асфальтирования городского округа ФИО2 Московской области в размере 19 362 204 руб. 26 коп., о взыскании 18 810 940 руб. 49 коп. – процентов за пользование чужими денежными средствами

При участии в судебном заседании – представителей сторон, согласно протоколу,

УСТАНОВИЛ:

Администрация городского округа Королев Московской области обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО «СЗ «Строй-Эксперт» об обязании осуществить финансирование муниципальных программ, капитального ремонта инженерных систем, благоустройства и асфальтирования городского округа ФИО2 Московской области в размере 19 362 204 руб. 26 копи. и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 18 810 940 руб. 49 коп.

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении своих требований в полном объеме.

Ответчик исковые требования не признал, возражал против удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенным в отзыве.

Рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав представленные доказательства, изучив их в совокупности, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению на основании следующего.

По материалам дела судом установлено, что между Администрацией городского округа ФИО2 Московской области и Закрытым акционерным обществом «Развитие XXI» был заключен Договор №8/41-РХХI от 15.08.2000 в целях строительства жилых домов в городе Королёве Московской области №19 и 19а по проспекту Космонавтов.

12.12.2014 между Администрацией города ФИО2 Московской области, ЗАО «Развитие XXI» и ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» заключено Дополнительное соглашение №10 к Договору №8/41-РХХ1 от 15.08.2000, предметом которого является передача части прав и обязанностей по Договору №8/41-РХХ1 от 15.08.2000 от ЗАО «Развитие XXI» к ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ».

В соответствии с п.1 Дополнительного соглашения №10 от 12.12.2014 к Договору №8/41-РХХ1 от 15.08.2000 ЗАО «Развитие XXI» передает, а ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» принимает часть прав и обязанностей ЗАО «Развитие XXI» по Договору, с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» становится участником и стороной Договора. Обязательства ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» по Договору будут исполняться за его счет.

Согласно пп. б) п.2.2.8 Договора №8/41-РХХ1 от 15.08.2000 г. в редакции Дополнительного соглашения №13 от 13.10.2017, ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» обязалось принять участие в финансировании муниципальных программ, капитальном ремонте инженерных систем, благоустройстве и асфальтировке территории городского округа ФИО2 в размере 175 000 000 руб. в соответствии с графиком.

ООО «СЗ «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» выполнило взятые на себя обязательства по финансированию муниципальных программ, капитальному ремонту инженерных систем, благоустройству и асфальтировке территории городского округа ФИО2 в размере 55 637 795,74 руб. в период с 24.10.2017 по 26.07.2018. При этом общий размер невыполненных на данный момент обязательств составляет 119 362 204,26 руб.

Администрацией городского округа была направлена претензия ООО «СЗ «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» (от 22.11.2019 №116исх-7643), на которую 30.12.2019 (№116Вх-15492) получены возражения.

Поскольку указанное требование Администрации было оставлено ответчиком без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории Российской Федерации с использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Инвесторами могут быть физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности.

Согласно статье 8 указанного Закона отношения между субъектами инвестиционной деятельности осуществляются на основе договора и (или) государственного контракта, заключаемых между ними в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Условия договоров и (или) государственных контрактов, заключенных между субъектами инвестиционной деятельности, сохраняют свою силу на весь срок их действия, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

Финансирование капитальных вложений осуществляется инвесторами за счет собственных и (или) привлеченных средств (статья 9 Закона).

По своей правовой природе, заключенный между сторонами договор является инвестиционным договором. При этом вклад Администрации г. ФИО2 в реализацию Договора был предусмотрен в виде передачи заказчику (ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI») сроком на 3 года земельного участка под застройку двух многоквартирных жилых домов № 19 и № 19а по проспекту Космонавтов в г. Королёве, в предоставлении исходно-разрешительной документации, согласовании проектно-строительной документации, а также в праве финансирования строительства в объёме до 3% от общей площади квартир и в оказании иного содействия заказчику в выполнении взятых на себя обязательств.

Впоследствии к Договору № 8/41-PXXI от 15.08.2000 между Администрацией г. ФИО2 и ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» были заключены Дополнительные соглашения № 1 от 24.07.2001, № 2 от 24.07.2001, № 2 от 27.10.2004, № 3 от 06.12.2005, № 4 от 29.12.2007, № 5 от 14.09.2009, № 6 от 14.09.2009, № 7 от 09.06.2011, № 8 от 15.05.2013, в соответствии с которыми Администрация г. ФИО2 приняла на себя обязательства по передаче ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» двух земельных участков сроком на 3 года - в центральном микрорайоне (в зоне пересечения улиц Орджоникидзе и Дзержинского) и по проспекту Космонавтов в г. Королёве под застройку жилых домов № 19 и № 19а, а ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» обязалось осуществить на предоставленных земельных участках последовательное строительство жилых домов: по пр. Космонавтов - в течение 2000-2003 гг.; в центральном микрорайоне - в течение 2004-2007 гг.

Затем обязательства ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» были уточнены и определены в виде строительства двух многоквартирных жилых домов:

1) односекционного 17-этажного жилого дома по адресу: <...>;

2) 4-х секционного 19-этажного жилого дома по адресу: <...> (примерно в 20 м на юго-запад от ориентира: <...>).

При этом второй дом должен был располагаться на месте существующего жилого дома, находящегося по адресу: <...>, который постановлением Главы города ФИО2 Московской области от 30.12.2008 № 2064 был признан аварийным и подлежащим сносу.

В соответствии с договором № 8/41-PXXI от 15.08.2000 и названными дополнительными соглашениями к нему после приёмки в эксплуатацию первого из названных двух домов ЗАО «Развитие-XXI» обязалось за свой счет (при объёме затрат застройщика в размере не менее 15 млн. руб.) осуществить переселение в него жителей из аварийного дома, расположенного по адресу: <...>, после чего осуществить снос этого дома и на его месте построить второй многоквартирный жилой дом.

Кроме того, с учётом обязательств Администрации г. ФИО2, ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» приняло на себя встречные дополнительные обязательства по финансированию строительства, реконструкции и вводу в эксплуатацию ряда муниципальных объектов на общую сумму 40 000 000 руб.:

- детского дошкольного образовательного учреждения в г. Королёве Московской области;

- инженерных сетей к жилым домам по адресу: <...> д.№ 19 и д. № 19а;

- инженерных сетей и сооружений к жилому комплексу по ул. Орджоникидзе в г. Королёве Московской области (к обоим домам).

Первый из двух домов, предусмотренных договором № 8/41-PXXI от 15.08.2000, был окончен ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» строительством в июле 2013 года, разрешение на ввод дома в эксплуатацию получено 30 сентября 2013 года.

При этом было издано постановление Администрации г. ФИО2 от 26.08.2013№ 1638 «О переселении граждан и сносе жилого дома, расположенного по адресу: <...>», согласно которому ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» было поручено осуществить переселение граждан, проживающих в аварийном жилом доме по адресу: <...>.

Обязанности по переселению людей из аварийного дома и по сносу указанного дома были возложены на ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» в постановлении администрации города от 26.08.2013 № 1638 (пункты 1.1 и 1.2).

Вместе с тем, выполнить снос аварийного дома по адресу: <...> было невозможно без получения разрешения на строительство нового дома, который должен был возводиться на его месте, поскольку снос названного аварийного дома был предусмотрен отдельным разделом проекта строительства дома-новостройки (лист 6 положительного заключения государственной экспертизы № 50-1-4-1159-12 от 10.08.2012 объекта капитального строительства: 1 этап - 3 секции 4-х секционного 19-этажного жилого дома по адресу: <...>).

12 сентября 2013 года Администрацией г. ФИО2 было выдано ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» разрешение на строительство № RU50302000-760, которое позволяло ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» начать исполнение обязательств, возложенных на него постановлением Администрации г. ФИО2 Московской области от 26.08.2013 № 1638 и договором № 8/41-PXXI от 15.08.2000 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-8) в части переселения жителей аварийного дома по адресу: <...> в новый дом за счет ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI»».

Выселение жителей из аварийного дома с предоставлением им других жилых помещений было полностью осуществлено ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» в период с 12.09.2013 по 07.10.2013.

Всего ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» за свой счёт осуществило переселение 149 жильцов (60 семей) из аварийного и подлежащего сносу жилого дома по адресу: <...>, предоставив жилые помещения общей площадью 3 247,7 кв. м, в том числе:

1) нанимателям и членам их семей в количестве 91 человек (29 семей), которые проживали в муниципальных квартирах, предоставлено 1532,70 кв. м жилых помещений, из них:

- 70 человек (22 семьи) получили 22 квартиры (во временное пользование) площадью 1235,2 кв. м. в жилом доме-новостройке по адресу: <...>;

- 21 человек (7 семей) получили 7 жилых помещений, приобретённых ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» на вторичном рынке жилья - площадью 297,5 кв. м;

2) собственникам и членам их семей в количестве 58 человек (31 семья) предоставлено 1715,0 кв. м, из них:

- 49 человек (27 семей) получили 27 квартир площадью 1477,2 кв. м. в жилом доме-новостройке по адресу: <...>

- у 9 человек (4 семьи) выкуплено 4 жилых помещения площадью 237,8 кв. м.

Таким образом, ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» в октябре 2013 года полностью выполнило все свои обязательства перед Администрацией г. ФИО2 как в части финансирования строительства муниципальных объектов (детского дошкольного учреждения, инженерных сетей и сооружений), так и в части переселения жителей из аварийного жилого дома, расположенного по адресу: <...>.

Как следует из пояснений ответчика, после завершения переселения жителей из аварийного дома ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» на основании полученного разрешения на строительство № RU50302000-760 от 12.09.2013 намеревалось произвести снос указанного дома и приступить к строительству на его месте нового 4-х секционного 19-этажного жилого дома № 2 со встроенными нежилыми помещениями.

Однако ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» не смогло приступить к производству работ на указанном объекте капитального строительства из-за того, что все строительные работы на нём были приостановлены в результате выдачи Министерством культуры Московской области предписания № 26-13П от 26.09.2013 об устранении нарушений требований сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объекта культурного наследия и зон его охраны.

Во исполнение названного предписания Администрацией г. ФИО2 Московской области было издано постановление от 27.09.2013 № 1883 «О приостановке действия разрешения на строительство», в соответствии с которым действие разрешения на строительство от 12.09.2013 № RU50302000-760, выданного ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» на строительство 4-х секционного 19-этажного жилого дома № 2 со встроенными нежилыми помещениями по адресу: <...> (примерно в 20 м на юго-запад от ориентира: <...>, расположенного за пределами участка), было приостановлено, в срок до 11.11.2013, и ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» предписано не производить строительно-монтажные работы на указанном объекте, в срок до 11.11.2013.

Впоследствии срок приостановления действия предписания был продлен администрацией города до 30 ноября 2013 года (постановлением от 15.11.2013 № 2300), а затем постановлением Администрации г. ФИО2 Московской области от 03.12.2013 № 2442 разрешение на строительство № RU50302000-760 от 12.09.2013 г. было полностью отменено.

Таким образом, ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» не представилось возможным осуществить снос дома по адресу: <...>, и строительство на его месте нового дома в связи с запретными действиями Администрации г. ФИО2, по требованию которой все строительные работы на объекте были полностью прекращены, действие разрешения на строительство отменено.

Поскольку другого земельного участка (взамен участка по адресу <...>) Администрацией г. ФИО2 не было выделено застройщику под строительство второго жилого дома, то условия инвестиционного контракта (Договора № 8/41-PXXI от 15.08.2000) в части встречных обязательств перед заказчиком - ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» не были выполнены со стороны Администрации г. ФИО2.

В соответствии с Дополнительным соглашением № 9 от 10.12.2014 к Договору, подписанным между Администрацией г. ФИО2 и ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI», Администрация г. ФИО2 приняла на себя дополнительные обязательства - предоставить ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» земельный/земельные участок/участки с местоположением в существующей застройке: <...>, № 30, № 32 сроком на 4 года для осуществления строительства многоэтажных жилых домов ориентировочным объёмом 4500 кв.м (п. 3 дополнительного соглашения № 9 об изменении п. 2.1.1 Договора).

ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» в свою очередь приняло встречные обязательства (п. 4 дополнительного соглашения об изменении п. 2.2.8 Договора):

1) произвести расселение жителей изношенных жилых домов с местоположением: <...>, № 30, № 32, предоставив для этих целей 7950 кв.м общей площади квартир;

2) произвести строительство многоэтажных жилых домов с местоположением строительной площадки: <...> объёмом 4500 кв.м;

3) принять участие в финансировании различных городских программ в размере 51 200 000 рублей путем перечисления на расчётный счёт Администрации города.

Однако свои обязательства по названному Дополнительному соглашению № 9 от 10.12.2014 в части предоставления земельного участка под строительство Администрация г. ФИО2 не выполнила.

В результате заключения Дополнительного соглашения № 10 от 12.12.2014 к Договору Администрация г. ФИО2 приняла на себя обязательства предоставить ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» земельный/земельные участок/участки с местоположением в существующей застройке: <...>, № 30, № 32 сроком на 4 года для осуществления строительства многоэтажных жилых домов ориентировочным объемом 4500 кв. м (п. 3 дополнительного соглашения об изменении п. 2.1.1 Договора).

ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» со своей стороны приняло на себя часть обязательств ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» перед Администрацией г. ФИО2 по договору № 8/41-PXXI от 15.08.2000, в том числе:

- произвести расселение жителей изношенных жилых домов с местоположением: <...>, № 30, № 32, предоставив для этих целей 7950 кв.м общей площади квартир. Для целей расселения во вновь строящихся жилых многоквартирных домах Общества-2 (ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ») с местоположением строительной площадки: <...> (собственный земельный участок ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ»), согласовано повышение этажности: 25 этажей - дом № 1,25 этажей - дом № 2,19-22 этажей –дом № 3;

- за счёт собственных и (или) привлечённых средств произвести строительство многоэтажных жилых домов с местоположением строительной площадки: <...> кв.м, в соответствии с проектной документацией, с качеством в соответствии с действующими строительными нормами и правилами;

- принять участие в финансировании различных городских программ на общую сумму 50 000 000 рублей путём перечисления на расчётный счёт Администрации г.ФИО2.

Кроме того, ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» согласно указанному дополнительному соглашению обязалось передать Администрации г. ФИО2:

1) 22 квартиры в доме-новостройке общей площадью комнат и помещений вспомогательного использования 1235,2 кв.м в жилом доме по адресу: <...>;

2) жилые помещения, приобретённые на вторичном рынке общей площадью, согласно лицевым счетам - 262,52 кв.м.

Материалами дела установлено, что ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» свои обязательства по Дополнительному соглашению № 10 от 12.12.2014 к Договору в части предоставления за свой счёт квартир выполнило в полном объёме, а ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» полностью профинансировало городские муниципальные программы на сумму 50 000 000 руб. (в период с 20.07.2015 по 30.01.2015).

Однако Администрация г. ФИО2 до настоящего времени не выполнила принятых на себя обязательств перед ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» по Дополнительному соглашению № 10 от 12.12.2014 к Договору.

Дополнительным соглашением № 11 от 25.08.2015 к Договору было внесено изменение в названия городских муниципальных программ, в отношении которых ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» приняло обязательство по их финансированию на общую сумму 50 000 000 рублей, выполненное ответчиком в полном объёме.

Дополнительным соглашением № 12 от 19.11.2015 к Договору была предусмотрена передача Администрации г. ФИО2 в муниципальную собственность со стороны ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» построенных за свой счёт инженерных сооружений и коммуникаций по адресу: <...>.

Передача названных инженерных сооружений и коммуникаций в муниципальную собственность была осуществлена ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» безвозмездно, без какой-либо компенсации со стороны муниципального образования понесённых застройщиком финансовых затрат.

Таким образом, указанные обязательства по Дополнительному соглашению № 12 от 19.11.2015 также были полностью выполнены ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI».

В редакции Дополнительного соглашения № 13 от 13.10.2017 к Договору, Администрация г. ФИО2, согласно пункту 2.2.1 Договора обязуется предоставить ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» земельный/земельные участок/участки с местоположением в существующей застройке: <...>, № 30, № 32 сроком на 4 года для осуществления строительства многоэтажных жилых домов ориентировочным объемом 4500 кв.

В соответствии с пунктом 3.2 Договора ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» (Общество-2) сохраняет право на осуществление строительства многоэтажных жилых домов с местоположением строительной площадки: <...> в 2015-2018 годах.

Встречные обязательства ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» по отношению к Администрации г. ФИО2 были определены следующим образом (п. 2.2.8 Договора):

а) передать в муниципальную собственность для расселения ветхого жилого фонда квартиры общей площадью 1 000 кв.м во вновь строящемся жилом доме по строительному адресу: Московская область, городской округ ФИО2, ул. Лермонтова, д. 10, корпус 2;

б) принять участие в финансировании муниципальных программ, капитальном ремонте инженерных систем, благоустройстве и асфальтировке территории городского округа ФИО2 в размере 175 000 000 рублей в соответствии с графиком, предусмотренным в подпункте «б» пункта 2.2.8 Договора.

По Дополнительному соглашению № 13 от 13 октября 2017 года ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» в период с 24.10.2017 по 26.07.2018 было оплачено Администрации г. ФИО2 55 637 795 руб. 31 коп.

Таким образом, всего ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» по Дополнительным соглашениям № 10 и № 13 к Договору по состоянию на 26.07.2018 было оплачено из собственных средств на финансирование муниципальных программ, капитальный ремонт инженерных систем, благоустройство и асфальтировку территории городского округа ФИО2 - 105 637 795 руб. 31 коп.

В то же время Администрация г. ФИО2 до настоящего времени не выполнила своих встречных обязательств перед ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» по инвестиционному Договору № 8/41-РХХ1 от 15.08.2000, в том числе в редакции Дополнительных соглашений № 10 от 12.12.2014 и № 13 от 13.10.2017.

Так, земельный участок для ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» местоположением в существующей застройке: <...>, № 30, № 32 сроком на 4 года для осуществления строительства многоэтажных жилых домов ориентировочным объемом 4500 кв. Администрацией г. ФИО2 Московской области до настоящего времени не предоставлен.

В силу статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств (пункт 1).

Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению (пункт 2).

Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне (пункт 3).

Правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, применяются, если законом или договором не предусмотрено иное (пункт 4).

В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Изучив всесторонне и полно представленные доказательства, принимая во внимание, что договор является действующим, что подтверждено сторонами в судебном заседании; истец надлежащим образом не исполнил встречное договорное обязательство, доказательства обратного в материалах дела отсутствуют, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований.

Поскольку отсутствуют основания для удовлетворения основного требования истца, производное требование о взыскании 18 810 940,49 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку исполнения денежных обязательств по также не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

СУДЬЯ Т. В. СОРОЧЕНКОВА