Решение от 12 декабря 2023 г. по делу № А20-5040/2023

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А20-5040/2023
г. Нальчик
12 декабря 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 11.12.2023 Полный текст решения изготовлен 12.12.2023

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики

в составе судьи А.В. Выборнова

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Е.В. Баглай,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального унитарного предприятия "Чегемвод" (ОГРН <***> ИНН <***>), г. Чегем

к государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению "Кабардино-Балкарский колледж "Строитель" (ОГРН <***> ИНН <***>), г. Нальчик

о взыскании 14 265 рублей 26 копеек,

У С Т А Н О В И Л:

муниципальное унитарное предприятие "Чегемвод" обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с исковым заявлением к государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению "Кабардино-Балкарский колледж "Строитель" о взыскании 14 265 рублей 26 копеек, из которых: задолженность за период декабрь 2020 г. по услугам водоснабжение и водоотведение в сумме 8916 рублей; пени за период с 11.01.2021 по 31.03.2022 в размере 2892 рублей 90 копеек; за период с 02.10.2022 по 13.10.2023 в размере 2456 рублей 36 копеек; взыскать пеню, начиная с 14.10.2023 года по день фактической уплаты суммы задолженности, исходя из суммы задолженности в размере 8916 руб. и 1/130 ставки рефинансирования центрального банка РФ, установленной на день предъявления соответствующего требования за каждый день просрочки.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, в суд своих представителей не направили, ответчик отзыв на иск, а также доказательства надлежащего исполнения обязательств не представил.

В связи с отсутствием сторон, дело рассмотрено по правилам статьи 156 АПК РФ – без участия сторон, по представленным доказательствам.

Рассмотрев и оценив в порядке 75 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства и оценив их в совокупности, проанализировав доводы искового заявления и приложенных к нему документов, суд установил следующие обстоятельства.

Между МУП "Чегемвод" (организация ВКХ) и ГБПОУ «КБКС» (Абонент) заключен контракт холодного водоснабжения и водоотведения №9 от 01.01.2020, по условиям которого организация ВКХ обязуется через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения осуществлять отпуск холодной питьевой воды Абоненту, а также осуществлять прием сточных вод Абонента от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект (п.1.1.).

Абонент обязуется оплачивать принятую холодную воду и водоотведение в сроки, порядке и размере, которые предусмотрены настоящим, соблюдать режим водоотведения,; нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, нормативы, допустимых; сбросов (в случаях, когда такие нормативы установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации), требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, соблюдать в соответствии с настоящим контрактом режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных, и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета. (п.1.2).

Согласно п. 2.1. датой начала подачи холодной воды и приёма сточных вод является 01.01.2020.

В соответствии с пунктом 3.2. Договора «Оплата за полученную холодную воду и отведенные сточные воды производится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным» в соответствии с актом приема передачи воды и выставленном на его основе счетом.

Согласно пункту 14.3. договора в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств по оплате контракта холодного водоснабжения, контракта водоотведения или единого контракта холодного водоснабжения и водоотведения Организация ВКХ вправе потребовать от Абонента уплаты пени в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Истец исполнил обязательство по водоснабжению и водоотведению, о чем составлен акт №118 от 31.12.2020 на сумму 8 916 рублей.


Ответчик не исполнил своих обязательств по своевременной оплате за полученную холодную воду и отведенные сточные воды, предусмотренных пунктом 3.2., в результате чего за ним образовалась задолженность в размере 8 916 рублей.

В связи с этим истец направил ответчику претензию от 23.07.2021 об оплате задолженности, которая оставлена последним без исполнения.

Уклонение ответчика от уплаты образовавшейся задолженности, послужили основанием для обращения истца с рассматриваемым иском в арбитражный суд.

Требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N644 утверждены Правила холодного водоснабжения и водоотведения (далее - Правила N 644).

В соответствии с пунктом 4 Правил N 644 холодное водоснабжение и (или) водоотведение с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется на основании договора холодного водоснабжения, договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения.

Согласно статье 548 Гражданского кодекса РФ, а также исходя из пункта 19 Правил №644 к договору холодного водоснабжения применяются положения о договоре об энергоснабжении, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии со статьей 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию.

В силу части 1 статьи 541 ГК РФ энергоснабжающая организация обязана подавать энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.

По правилам статьи 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

На основании части 1 статьи 14 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее - Закон о водоснабжении) по договору водоотведения организация, осуществляющая водоотведение, обязуется осуществлять прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные законодательством Российской Федерации, производить организации, осуществляющей водоотведение, оплату водоотведения.

Исходя из части 2 статьи 14 Закона о водоснабжении, к договору водоотведения применяются положения договора о возмездном оказании услуг, предусмотренные ГК РФ, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и не противоречит существу договора водоотведения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу пункта 2 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований, в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Представленными в материалы дела доказательствами подтверждается факт оказания истцом услуг по предоставлению холодного водоснабжения и водоотведения

В соответствии с положениями статьи 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу пункта 3.1 статьи 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно статьям 8, 9 АПК РФ стороны пользуются равными правами на предоставление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований и возражений.

Ответчик не представил доказательств надлежащего и своевременного исполнения обязательств по оплате задолженности за оспариваемый период, документы, опровергающие доводы истца не представил.

Таким образом, исходя из предмета и оснований заявленных требований, установленных фактических обстоятельств настоящего спора, суд приходит к выводу, что требования истца о взыскании долга в сумме 8 916 рублей, подлежат удовлетворению в полном объеме.

Истцом заявлено требование о взыскании пени за несвоевременную оплату услуг водоснабжения и водоотведения в размере 5349 рублей 26 копеек, в том числе за период с 11.01.2021 по 31.03.2022 в размере 2892 рублей 90 копеек; и за период с 02.10.2022 по 13.10.2023 в размере 2456 рублей 36 копеек.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Проверив расчет пени, суд признал его методологически и арифметически правильным. Поскольку материалами дела подтверждается просрочка оплаты услуг водоснабжения и водоотведения, исковые требования о взыскании пени в сумме 5349 рублей 26 копеек суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Взыскание пени с 14.10.2023 истец просит произвести по день фактической оплаты долга.

В пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено следующее: по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

При таких обстоятельствах требования истца о присуждении неустойки по день фактического исполнения обязательства арбитражный суд считает правомерными и подлежащими удовлетворению.

При подаче иска истцу предоставлена отсрочка уплаты госпошлины, которую по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует возложить на ответчика и взыскать в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

Р Е Ш И Л:

1. Взыскать с государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Кабардино-Балкарский колледж "Строитель" (ОГРН <***> ИНН <***>), г. Нальчик в пользу муниципального унитарного предприятия "Чегемвод" (ОГРН <***> ИНН <***>), г. Чегем 14 265 рублей 26 копеек, из которых: задолженность за период декабрь 2020 г. по услугам водоснабжение и водоотведение в сумме 8916 рублей; пени за период с 11.01.2021 по 31.03.2022 в размере 2892 рублей 90 копеек; за период с 02.10.2022 по 13.10.2023 в размере 2456 рублей 36 копеек; взыскать пеню, начиная с 14.10.2023 года по день фактической уплаты суммы задолженности, исходя из суммы задолженности в размере 8916 руб. и 1/130 ставки рефинансирования центрального банка РФ, установленной на день предъявления соответствующего требования за каждый день просрочки.

2. Взыскать с государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Кабардино-Балкарский колледж "Строитель" (ОГРН <***> ИНН <***>), г. Нальчик в доход бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 2000 рублей.

3. Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в течении месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме).

Судья А.В. Выборнов