Резолютивная часть решения от 30 марта 2018 г. по делу № А29-10984/2017

Арбитражный суд Республики Коми (АС Республики Коми) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



268/2018-27871(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


Дело № А29-10984/2017
30 марта 2018 года
г. Сыктывкар



Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Босова А.Е., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, с участием ФИО2 — представителя истца по доверенности от 08.01.2018,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Торгово Строительная Компания Гранд»

(ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования

«Интинская детско-юношеская спортивная школа»

(ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании договорной неустойки,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, —

муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством»

(ИНН: <***>; ОГРН: <***>).

Руководствуясь статьями 110, 112, 167171, 176 и 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


1. Исковые требования удовлетворить полностью.

2. Взыскать с муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Интинская детско-юношеская спортивная школа» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Торгово Строительная Компания Гранд» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 99 470 рублей 17 копеек неустойки по договору от 26.05.2014 № 0307300062914000085 за период с 01.12.2014 по 07.12.2015.

3. Взыскать с муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Интинская детско-юношеская спортивная школа» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета 3 979 рублей государственной пошлины.

4. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

5. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объёме.

Кассационная жалоба на решение может быть подана в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья А.Е. Босов



Суд:

АС Республики Коми (подробнее)

Истцы:

ООО "СЕВЕРНАЯТОРГОВОСТРОИТЕЛЬНАЯКОМПАНИЯ" (подробнее)

Ответчики:

МБУДО Интинская ДЮСШ (подробнее)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец спорта для детей и юношества "Западный" (подробнее)

Иные лица:

ООО ТорговоСтроительнаяКомпания ГРАНД (подробнее)

Судьи дела:

Босов А.Е. (судья) (подробнее)