Резолютивная часть решения от 8 июля 2025 г. по делу № А14-973/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г. Воронеж Дело № А14-973/2025 «09» июля 2025 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Митиной В.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кретовой И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Акваинвест», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Воронежская строительная компания», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании задолженности и неустойки по договору подряда № В.1 от 09.11.2023

третье лицо: АО «Коттедж-Индустрия», Воронежская область, г. Россошь (ОГРН <***>, ИНН <***>)

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Воронежская строительная компания», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Акваинвест», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) 10 000 000 руб. задолженности и 3 859 000 руб. неустойки за период с 31.01.2024 по 02.12.2024 по договору подряда № В.1 от 09.11.2023, а также 363 547 руб. расходов по государственной пошлине.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи жалобы через арбитражный суд, принявший решение.

Судья В.В. Митина