Резолютивная часть решения от 23 августа 2017 г. по делу № А41-37156/2017Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 62_6171018 Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-37156/17 23 августа 2017 года г.Москва Арбитражный суд Московской области в составе судьи Сороченковой Т.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску МКУ "УПРДОРКАПСТРОЙ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" к ООО "ИФСК "АРКС", при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Владимирдорпроект» о взыскании 2 227 066 руб. 91 коп. неустойки При участии в судебном заседании - согласно протоколу Руководствуясь статьями 110, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с ООО "ИФСК "АРКС" в пользу МКУ "УПРДОРКАПСТРОЙ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 2 227 066 руб. 91 коп. – неустойки. Взыскать с ООО "ИФСК "АРКС" в доход федерального бюджета 34 135 руб. – государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. Судья Т.В. Сороченкова Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (подробнее)Ответчики:ООО "Инвестиционно-финансовая строительная компания "АРКС" (подробнее)Судьи дела:Сороченкова Т.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
