СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 11 мая 2017 г. по делу № А40-242807/2016

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

51_15829878

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А40-242807/16-51-2431
11 мая 2017 года
город Москва

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично, при ведении протокола судебного заседания секретарем Денисовым Д.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Федерального государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (ОГРН 1097746150292)

к закрытому акционерному обществу «Эскорт-центр» (ОГРН 1027700180408)

о взыскании по государственному контракту № 72-02/14 от 24 октября 2014 года неустойки в размере 1 548 790 руб. 10 коп.,

при участии: от истца – Осокина Н.В., по дов. № 54 от 07 февраля 2017 года;

от ответчика – Матвеев С.А., по дов. № 107/23-048.2017 от 13 февраля 2017 года; Спирина А.Р., по дов. № 107/23-239.2016 от 14 декабря 2016 года;

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Эскорт-центр» в пользу Федерального государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» неустойку по государственному контракту № 7202/14 от 24 октября 2014 года в размере 349 112 руб. 52 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 421 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова