Резолютивная часть решения от 17 сентября 2024 г. по делу № А37-1202/2024Арбитражный суд Магаданской области (АС Магаданской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) г. Магадан Дело № А37-1202/2024 18.09.2024 Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи Макаревич Е.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ананьевой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Магаданского областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Магаданской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 685000, <...> Магаданки, д. 15) к обществу с ограниченной ответственностью «КБК СоцСтрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 308019, <...>) о взыскании неустойки в размере 100 000 рублей 00 копеек, Руководствуясь статьями 110, 156, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 1. Взыскать с ответчика, общества с ограниченной ответственностью «КБК СоцСтрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в пользу истца, Магаданского областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Магаданской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>), неустойку (штраф) в размере 100 000 рублей 00 копеек. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя. 2. Взыскать с ответчика, общества с ограниченной ответственностью «КБК СоцСтрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в доход федерального бюджета госпошлину 4 000 рублей 00 копеек. Исполнительный лист выдать налоговому органу после вступления решения в законную силу. 3. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области. 4. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Магаданской области при условии, что оно было предметом рассмотрения Шестого арбитражного апелляционного суда или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья Макаревич Е.М. Суд:АС Магаданской области (подробнее)Истцы:Магаданское областное государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Магаданской области" (подробнее)Ответчики:ООО "КБК СоцСтрой" (подробнее)Иные лица:МОГКУ "Дирекция единого заказчика Министерства Строительства, ЖКХ и энергетики Маг. обл. (подробнее)Судьи дела:Макаревич Е.М. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
