Резолютивная часть решения от 13 октября 2020 г. по делу № А48-1051/2020Арбитражный суд Орловской области (АС Орловской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А48-1051/2020 13 октября 2020 года г. Орел Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Карасева В.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Тимофеевой С.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Муниципального образования «Город Орёл» в лице Мэра города Орла (302028, г. Орёл, Пролетарская гора, 1) к Обществу с ограниченной ответственностью «Региональные газораспределительные сети» (420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, 35/15, этаж/пом. цокольный/ 41, ОГРН 1111690044620), при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: 1) Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства г. Орла» (302028, г. Орёл, Пролетарская гора, 7, ОГРН 1095753000562), 2) Акционерного общества «Трансмост» (ОГРН 1027810275019, адрес: 190013, город Санкт-Петербург, переулок Подъездной, 1), 3) Автономного учреждения Орловской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий Орловской области» (302028, Орловская область, г. Орел, бульвар Победы, д. 6, ОГРН 1075753000597, ИНН 5753041478), о взыскании неустойки (пени) за период с 07.12.2017 по 29.12.2017 в размере 3 006 210,91 руб. (с учетом уточнения требований). Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд В удовлетворении искового заявления Муниципального образования «Город Орёл» в лице Мэра города Орла (302028, г. Орёл, Пролетарская гора, 1) к Обществу с ограниченной ответственностью «Региональные газораспределительные сети» (ОГРН 1111690044620) о взыскании неустойки (пени) за период с 07.12.2017 по 29.12.2017 в размере 3 006 210,91 руб. – отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок с момента его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд Орловской области. Судья Карасев В.В. Суд:АС Орловской области (подробнее)Истцы:"Город Орел" в лице мэра города Орла (подробнее)ООО "Инфо-Сити" (подробнее) Ответчики:ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ" (подробнее)Судьи дела:Карасев В.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
