Резолютивная часть решения от 21 марта 2023 г. по делу № А40-253671/2022Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 900109436_35126451 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А40-253671/22-19-1872 г. Москва 21 марта 2023 г. Арбитражный суд в составе судьи Подгорной С.В., при ведении протокола помощником судьи Мясниковым М.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО "ПОДЗЕМГЕОСТРОЙ" (ИНН: 9718109917 ОГРН: 1187746756317) к ответчику ООО "ТЕМП-СТРОЙ" (ИНН: 5018159961 ОГРН: 1135018012018) о взыскании 241 742 руб. 24 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 1 808 567 руб. 58 коп. неустойки за неисполнение обязательств по договорам строительных подрядов при участии: от истца: Чепеленко А.В., генеральный директор, паспорт, приказ № 1 от 16.08.2018 г.; от ответчика: не явился, извещен. Взыскать с ООО "ТЕМП-СТРОЙ" (ИНН: 5018159961) в пользу ООО "ПОДЗЕМГЕОСТРОЙ" (ИНН: 9718109917) 219 100 руб. 50 коп. неустойки за период с 07.03.2020 г. по 30.11.2020 г., 241 742 руб. 24 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 01.12.2020 г. по 26.08.2021 г. В остальной части исковых требований – отказать. Взыскать с ООО "ТЕМП-СТРОЙ" (ИНН: 5018159961) в доход Федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 12 217 руб. 00 коп. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья: С.В. Подгорная Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "ПОДЗЕМГЕОСТРОЙ" (подробнее)Ответчики:ООО "ТЕМП-СТРОЙ" (подробнее)Судьи дела:Подгорная С.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
