Резолютивная часть решения от 24 августа 2020 г. по делу № А32-8838/2020Арбитражный суд Краснодарского края (АС Краснодарского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам долевого участия в строительстве АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 Именем Российской Федерации « Дело № А32-8838/2020 г. Краснодар 24» августа 2020 года Суд в составе судьи Хмелевцевой А.С., Руководствуясь статьями 65, 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Кубанская строительная компания» о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, о рассмотрении дела в отсутствие – удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кубанская строительная компания» (ИНН 2311176297, ОГРН 1142311011226) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Виват Групп» (ИНН 5032292443, ОГРН 1175024034404) неустойку за период с 01.09.2018 по 20.12.2018 в сумме 68 762,65 рубля. В удовлетворении остальных требований – отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кубанская строительная компания» (ИНН 2311176297, ОГРН 1142311011226) в доход федерального бюджета 5 126 рублей в счет уплаты государственной пошлины. Решение суда может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия. Судья А.С. Хмелевцева Суд:АС Краснодарского края (подробнее)Истцы:ООО "Виват Групп" (подробнее)Ответчики:ООО "Кубанская Строительная Компания" (подробнее)Судьи дела:Хмелевцева А.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Уменьшение неустойкиСудебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |
