Решение от 11 февраля 2019 г. по делу № А56-140514/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

11 февраля 2019 года.Дело № А56-140514/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Золотаревой Я.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление" (адрес: Россия, 199155, <...>, лит.Е, пом.23Н, оф.33; ОГРН: <***>, дата регистрации: 26.07.2007, ИНН: <***>);

ответчик: Комитет по строительству (адрес: Россия, 190000, <...>; ОГРН: <***>, дата регистрации: 06.09.2001, ИНН: <***>);

о взыскании задолженности в размере 157 285 рублей 38 копеек за услуги, оказанные в 2015 году по государственному контракту от 27.08.2014 № 0172200002614000156 на оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством дошкольного образовательного учреждения, оз.Долгое, квартал 31А, на пятне корп.13 (220 мест), и договорной неустойки в размере 39 517 рублей 95 копеек, начисленной с 29.01.2016 по 31.10.2018,

руководствуясь статьями 309, 310, 330, 331, 781, 783 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Комитета по строительству в пользу общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление»:

денежные средства в размере 196 803 рублей 33 копеек, в том числе основную задолженность в размере 157 285 рублей 38 копеек и неустойку в размере 39 517 рублей 95 копеек;

судебные расходы, состоящие из государственной пошлины в размере 6904 рублей.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 рублей.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Золотарева Я.В.